建设工程施工合同纠纷 （2018）内04民终2063号
裁判要旨
本案宝昌公司所承建的涉案工程是经过政府招、投标承接的，并与羊场粮库签订了《建设工程施工合同》，该合同系双方当事人真实意思表示，内容不违反国家法律、法规的规定，应认定为有效合同。双方均应按合同约定行使相应的权利,履行相应的义务。虽涉案工程未经竣工验收，但已经投入使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条之规定，自转移占有建设工程之日为竣工日期。本案中，涉案工程已经于2012年经蒙惠公司出租给第三方使用，故其出租之日视为竣工日期。工程即已竣工，羊场粮库应依约给付工程款。涉案工程造价经鉴定为9470355.00元，超出合同约定价款1259693.00元，超出合同约定造价15%，根据双方合同约定，工程量变化在±3%（含3%）以外的可做调整，其它不做调整，即应给付工程款为9470355.00元。现涉案工程已给付工程款6274527.00元，羊场粮库还应给付工程款3195828.00元。因建设工程施工合同约定2013年6月30日前工程款不计利息，故对宝昌公司要求自2012年11月给付利息的请求不予支持，但羊场粮库未按约定期限给付工程款，应自约定给付之日起按
摘要
内蒙古蒙惠粮食有限责任公司与赤峰宝昌建筑工程有限公司、敖汉羊场粮库建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区赤峰市中级人民法院p t ” > 民 事 判 决 书（2018）内04民终2063号上诉人（原审被告）：内蒙古蒙惠粮食有限责任公司，住所地赤峰市敖汉旗新惠镇工业园区。法定代表人：吴春宇，经理。被上诉人（原审原告）：赤峰宝昌建筑工程有限公司，住所地赤峰市元宝山区元宝镇建昌营村南段。法定代表人：徐汾儒，……