建设工程施工合同纠纷 （2017）苏05民终9801号
裁判要旨
双方之间于2015年6月16日签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》和2016年1月3日订立的《补充协议》等均合法有效，受法律保护。双方均应当按照约定履行各自的义务。关于实际竣工时间，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（一）项的规定，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期，本案中信业水洗厂提供的太仓市建设档案馆备案的建设工程质量监督报告及建筑工程竣工验收备案表中均明确载明工程质量竣工验收日期为2016年8月15日，因此一审法院依法认定涉案工程的竣工时间为2016年8月15日。宏发公司主张竣工日期为完工日期的意见，于法无据，一审法院不予采纳。因宏发公司实际竣工日期晚于双方在《建设工程施工合同》中明确约定的竣工日期2016年1月10日，亦违反了2016年1月3日签订的《补充协议》中竣工日期延期至2016年5月20日的约定，违反了合同约定的义务，构成违约。2016年10月14日的《信业水洗厂工程总造价和已付工程款清单》系双方对工程款总价、已付款情况、结欠情况的协商确认和相关约定，但是该清单上并未明确载明信业水洗厂放弃主张延期竣工
摘要
太仓市信业水洗厂与太仓市宏发建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏05民终9801号上诉人（原审被告）：太仓市宏发建筑工程有限公司，住所地江苏省太仓市双凤镇新湖建湖路，统一社会信用代码91320585732498000R。法定代表人：方雪荣，该公司总经理。委托诉讼代理人：姜亚军，江苏金太律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：太仓市信业水洗厂，住所地江苏省太仓市经济开发区板桥兴业路103号，统一社会信用代码9……