建设工程施工合同纠纷 （2018）鄂05民终1475号
裁判要旨
楚雄公司与楚星公司签订的《建设工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，对当事人具有约束力。楚雄公司按照合同约定施工、竣工并在质量保修期间承担工程质量保修义务，楚星公司应按照约定按时足额支付工程款。本案的争议焦点：一是竣工实际竣工时间的确定。双方均确认以《建设工程施工合同》第15.1.1约定为准，即工程实际竣工日期以甲方竣工验收合格之日为准。楚雄公司向法庭提交《竣工验收申请表》，申报竣工时间为2014年10月10日，验收小组签字确认时间为2014年11月1日，楚星公司不认可楚雄公司提交的申请表，但未在法庭规定的时间内核实工程竣工验收时间或工程实际交付使用时间，一审以《工程竣工验收申请表》为准，确认竣工验收时间为2014年11月1日。二是楚星公司对鉴定报告的异议是否成立。1.关于土方挖运填、石方挖运工程。按合同15.3.2条规定，土方、油漆、塑钢窗、屋面防水等工程执行单价包干，详见附件三。因此合同中涉及土方挖运填、石方挖运工程应按包干价结算。一审认为，原、楚星公司均向法院提交了施工合同，从合同编码来看，合同正本、附件一、二、四共计10页，且编码连续，未见附件三。因此，楚星公司提供的附件三
摘要
湖北楚星化工股份有限公司、湖北楚雄建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
湖北省宜昌市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鄂05民终1475号上诉人（原审被告）：湖北楚星化工股份有限公司，住所地湖北省宜都市枝城镇化工路11号。法定代表人：韦斌，该公司总经理。委托诉讼代理人：彭春来，男，该公司员工。委托诉讼代理人：严新华，男，该公司员工。被上诉人（原审原告）：湖北楚雄建筑工程有限公司，住所地湖北省孝感市城东路1号。法定代表人：陈明润，该公司总经理。委托诉讼代理人：艾……