建设工程施工合同纠纷 （2018）黑01民终1447号
裁判要旨
裕兴分公司与呼兰一建公司、哈尔滨市呼兰区工业和信息产业局建设工程施工合同纠纷一案，松北区法院作出（2009）松民初字第442号民事判决书中，认定双方备案的中标合同只为备案审批所用，双方实际履行的系王长清代表呼兰县二轻局和高志代表呼兰县第一建筑工程公司签订的补充协议，从双方提交的证据及庭审认定的事实，双方一直对工程款支付及竣工日期进行协商，补充协议中体现裕兴分公司一直在拨款，并约定如工程款不足部分由高志自行克服，双方对竣工时间最后约定在2003年9月10日，但该工程经有关建设主管部门实际验收时间为2005年4月7日，呼兰一建公司逾期竣工575天，故裕兴分公司主张逾期交工违约金的诉讼主张予以支持，但双方约定违约金过高，依法调整后支持179417．07元（2259738.78元×5.04％÷365天×575天）。裕兴分公司提出由呼兰一建公司和高志承担代扣代缴税款93100元，呼兰区地方税务局作出情况说明，明确票据书写错误，裕兴分公司缴纳税种名称为建筑业营业税，该笔税款应当由呼兰一建公司承担，故对该项主张予以支持。裕兴分公司主张其于2007年12月10日向建设主管部门交纳工程定额测定费、工程招
摘要
呼兰区第一建筑工程公司、沈阳裕兴实业有限公司呼兰分公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）黑01民终1447号上诉人（原审被告）：呼兰区第一建筑工程公司，住所地哈尔滨市呼兰区南大街205号。法定代表人：白建全，经理。委托诉讼代理人：高志，男，1953年7月30日出生，汉族，该公司员工，住哈尔滨市呼兰区。委托诉讼代理人：王东翔，黑龙江龙洋律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：沈阳裕兴实业有限公司呼兰分公司，住所地哈尔滨市呼兰区北大……