装饰装修合同纠纷 （2019）浙0109民初16805号
裁判要旨
案涉合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规的效力性禁止性规定，双方均无异议，故应为合法有效，双方均应按约履行。 就原告已完工部分价款（包括材料款），案涉工程造价鉴定，系以现场勘验结合双方确认的已施工部分进行司法鉴定，包括人工及材料等费用在内的可确定部分为83448元，以及有争议部分3497元。 庭审中，原告对该两部分均无异议，并认可现以鉴定价格确定工程造价（包括材料及劳务），经审核为86945元。 针对本案主要争议点，即关于案涉合同履行过程中违约情形及责任认定。 庭审中双方明确就合同预算单中部分未予施工，且部分工程量确有增加，这可与鉴定结论相印证。 在双方因施工价款及质量等产生争议时，原告在未经被告认可或解除合同的情况下，陈述其已于2018年8月底、9月初左右实际使用案涉工程，按合同约定应视为其对该工程已经验收合格。 原告主张被告施工超期、质量问题以及相应的赔偿责任，前者因案涉工程存在工程量增加等导致工期顺延的情况，之后因前述争议产生导致工程未履行验收及结算程序，并依司法鉴定确定价款，原告也明确“为减少损失并尽快通过厂家验收及拿到品牌授权，其没有精力要求被告继续施工”等，故难
摘要
谢忠票与杭州东臻装饰有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
杭州市萧山区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0109民初16805号 原告：谢忠票，男，1980年1月21日出生，汉族，住杭州市余杭区。 被告：杭州东臻装饰有限公司，统一社会信用代码91330122MA28M5H858，住所地桐庐县城迎春南路28号海陆世贸中心一区416-50。 法定代表人：李云海，董事长。 委托诉讼代理人：阮长丰，浙江海浩律师事务所律师。 原告谢忠票诉被告杭州……