承揽合同纠纷 (2018)鲁01民终4494号

案号
(2018)鲁01民终4494号
法院
山东省济南市中级人民法院
案由
承揽合同纠纷
年份
2018
地域
山东省济南市
裁判日期
2018-08-22

裁判要旨

部分为法院的自由心证,不能作为认定案件事实的法律依据。经审查,双方均认可上述判决书已经生效,故予以认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据,认定事实如下:王欢、安晓莉、王大粉、魏杰、郑敏、李丹如系丽悦酒店公司设立时的发起人,丽悦酒店公司于2015年10月26日成立,系亚朵酒店的加盟商,在丽悦酒店公司成立前,发起人王欢(甲方)代表丽悦酒店公司与纳威机电公司的法定代表人赵永峰(乙方)于2015年3、4月份签订了《亚朵酒店济南高新区店空调改造增加项目合同书》一份,合同约定将亚朵酒店高新区店空调增加改造项目承揽给纳威机电公司。工程范围为中央空调新增末端设备安装、原有末端设备改造。合同第四条要求:乙方按照双方签字认可的设计方案与预算进场施工。如因甲方提出本方案修改或局部调整(或变更),须经甲乙双方现场代表共同在《技术核定单》上签字确认后方可施工,且甲方需对调整部分追加相应费用,具体内容须经双方协商另立补充协议。在未签订书面协议前,乙方有权拒绝施工或按原计划施工,由此造成的损失及工期延误由甲方承担。第七条约定:本中央空调安装改造工程采用包工包料的承保方式,本工程的总承包价为297781元,经双方协商

摘要

山东纳威机电设备有限公司与济南丽悦酒店管理有限公司等承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷

正文(节选)

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)鲁01民终4494号上诉人(原审原告):山东纳威机电设备有限公司,住所地山东省济南市。法定代表人:赵永峰,总经理。委托诉讼代理人:倪伟夫,泰和泰(济南)律师事务所律师。被上诉人(原审被告):济南丽悦酒店管理有限公司,住所地山东省济南市。法定代表人:安晓莉,总经理。被上诉人(原审被告):安晓莉,女,汉族,l970年12月7日出生,住济南市。被上诉……