建设工程施工合同纠纷 （2015）汴民终字第2249号

依法成立的合同对当事人具有法律拘束力，当事人应按照约定全面履行自己的义务。本案中，尉氏县建筑工程公司与郭皖生、武小朋签订的建设工程内部施工合同及补充协议是双方的真实意思表示，合同合法有效，郭皖生和武小朋合伙承包工程应按约定履行合同义务，而郭皖生和武小朋停工至今，双方已不能实现合同目的，故尉氏县建筑工程公司主张解除其与郭皖生和武小朋签订的建筑工程内部施工合同及补充协议书的诉求予以支持；尉氏县建筑公司主张郭皖生和武小朋连带支付违约金876000元，没有提交充分的证据证明，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条之规定，判决：一、解除尉氏县建筑工程公司与被告郭皖生签订的《尉氏县经济适用房“谐和佳苑”8#楼工程建筑工程内部施工合同》及与武小朋签订《补充协议书》；二、驳回尉氏县建筑工程公司的其他诉讼请求。案件受理费12560元由郭皖生、武小朋承担100元，尉氏县建筑工程公司承担12460元。郭皖生不服一审判决上诉称：1、2013年6月28日郭皖生与尉氏县建筑公司所签订的《尉氏县经济适用房“谐和佳苑”8#楼工程建设工程内部施工合同》没有及时履行的原因不在于郭皖生，是由于尉

依法成立的合同对当事人具有法律拘束力，当事人应按照约定全面履行自己的义务。本案中，尉氏县建筑工程公司与郭皖生、武小朋签订的建设工程内部施工合同及补充协议是双方的真实意思表示，合同合法有效，郭皖生和武小朋合伙承包工程应按约定履行合同义务，而郭皖生和武小朋停工至今，双方已不能实现合同目的，故尉氏县建筑工程公司主张解除其与郭皖生和武小朋签订的建筑工程内部施工合同及补充协议书的诉求予以支持；尉氏县建筑公司主张郭皖生和武小朋连带支付违约金876000元，没有提交充分的证据证明，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条之规定，判决：一、解除尉氏县建筑工程公司与被告郭皖生签订的《尉

河南省开封市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）汴民终字第2249号上诉人（原审被告）郭皖生，男，汉族，1961年10月18日出生。被上诉人（原审原告）尉氏县建筑工程公司。住所地：尉氏县。法定代表人宋建，任总经理。委托代理人朱新勇，河南智卓律师事务所律师。特别授权。原审被告武小朋，男，汉族，1969年10月16日出生。尉氏县建筑工程公司因与郭皖生、武小朋建设工程施工合同纠纷一案，于2015年……