建设工程施工合同纠纷 （2017）皖04民终901号

本案争议焦点为：1.本案工程是否竣工验收交付；2.江苏宏远公司应否支付无锡天灵公司工程余款，具体数额如何确定；3.本案无锡天灵公司要求江苏宏远公司支付逾期付款利息是否有事实和法律依据，具体数额如何确定；4.本案是否超过诉讼时效，无锡天灵公司是否丧失胜诉权；5.江苏宏远公司要求追加贾菁为本案共同被告的申请，应否予以准许。针对上述焦点，评判如下：一、关于本案工程是否竣工验收交付的问题。本案中，无锡天灵公司认为涉案已经于2013年交付江苏宏远公司，并认可涉案工程一直未经竣工验收，被告江苏宏远公司则否认涉案工程已经竣工验收交付。经查，江苏宏远公司涉案项目部贾菁在庭审中称，涉案工程已经完工，但没有竣工验收；另外，法院工作人员庭后依法到涉案工程现场查看，涉案工程早已交付淮南志高动漫文化科技发展有限责任公司，分别用于淮南志高动漫文化科技发展有限责任公司办公场所及出租给“淮南壹代城”作为售楼部使用至今。综上，涉案工程无锡天灵公司已经完工并交付江苏宏远公司，但未按照相关规定验收。二、关于江苏宏远公司应否支付无锡天灵公司工程余款，具体数额如何确定的问题。根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条规定，建设

本案争议焦点为：1.本案工程是否竣工验收交付；2.江苏宏远公司应否支付无锡天灵公司工程余款，具体数额如何确定；3.本案无锡天灵公司要求江苏宏远公司支付逾期付款利息是否有事实和法律依据，具体数额如何确定；4.本案是否超过诉讼时效，无锡天灵公司是否丧失胜诉权；5.江苏宏远公司要求追加贾菁为本案共同被告的申请，应否予以准许。针对上述焦点，评判如下：一、关于本案工程是否竣工验收交付的问题。本案中，无锡天灵公司认为涉案已经于2013年交付江苏宏远公司，并认可涉案工程一直未经竣工验收，被告江苏宏远公司则否认涉案工程已经竣工验收交付。经查，江苏宏远公司涉案项目部贾菁在庭审中称，涉案工程已经完工，但没有竣工验

安徽省淮南市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）皖04民终901号上诉人（原审被告）：江苏宏远建设集团有限公司，住所地江苏省滨海县八巨镇财源路12号101-102室，统一社会信用代码913209227558999077。法定代表人：祁杰，该公司董事长。委托诉讼代理人：张芮，江苏博事达律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：无锡市天灵涂料有限公司，住所地江苏省无锡市滨湖区华庄街道龙渚村，统一社会……