建设工程施工合同纠纷 （2018）津01民终4262号
裁判要旨
原、被告所签订《天津市小型建设工程施工合同》、《工程洽商记录》、《工程顺延通知单》、《工程进度变更单》、《工程变更单》系双方真实意思的表示，且并不违反法律的禁止性规定，故应认定合法有效，原、被告均应按照合同约定履行各自的权利义务。虽双方约定对工程验收后给付工程款，但双方因发生矛盾至今未能验收。且被告已找其他施工方完成原告撤场后剩余工程，客观上双方已无法再进行验收。故被告应按照原告已经完成的工程量给付包括质保金在内工程款。关于原告主张的欠款利息，因原告确有部分工程项目未能证明已经完工，双方始终未能确定欠款数额，故欠款之日应以判决生效之日为准，如被告未按判决期限履行，应按照相关法律规定向原告支付迟延履行金。一审法院判决：“一、本判决生效后十五日内，被告天津昕未来科技发展有限公司给付原告天津谊远建筑装饰工程有限公司工程款42900.43元；二、驳回原告天津谊远建筑装饰工程有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2206元，由原告负担1223元，被告负担983元。”本院二审
摘要
天津昕未来科技发展有限公司、天津谊远建筑装饰工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
天津市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2018）津01民终4262号上诉人（原审被告）：天津昕未来科技发展有限公司，住所地天津市南开区红旗南路263号B座311。法定代表人：李昕阳，董事长。委托诉讼代理人：孙旺，天津言若律师事务所律师。委托诉讼代理人：孟祥羽，天津言若律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：天津谊远建筑装饰工程有限公司，住所地天津空港经济区保航路1号航空产业支持中心645AA……