建设工程施工合同纠纷 （2018）津01民终559号

原、被告双方经协商一致签订的《京津新城15#地（康园）室内装修施工工程合同（五）》及补充协议（合同调差），内容不违反有关法律法规的强制性规定，合法有效，一审法院予以确认，双方均应按照合同约定履行自己的义务。天津市南洋装饰工程有限公司完成了对合同约定的每套别墅的室内精装修工程及办公室室内翻新工程，并经竣工验收，天津合生珠江房地产开发有限公司亦应按照合同约定给付工程款。通过双方陈述并结合证据拟证目的，可以确定本案焦点问题是工程款的确定与支付及欠付工程款违约金的起算时间。关于工程总价款的确定与支付问题。涉诉工程于2014年11月3日完成竣工验收，2015年8月21日天津市南洋装饰工程有限公司向天津合生珠江房地产开发有限公司提交工程结算资料，双方对此没有异议。我国住房和城乡建设部发布并自2014年2月1日起施行的《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十八条规定，工程完工后，应当按照下列规定进行竣工结算：（一）承包方应当在工程完工后的约定期限内提交竣工结算文件。（二）非国有资金投资的建筑工程发包方，应当在收到竣工结算文件后的约定期限内予以答复，逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣

天津合生珠江房地产开发有限公司、天津市南洋装饰工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

天津市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2018）津01民终559号上诉人（原审被告）：天津合生珠江房地产开发有限公司，住所地天津市宝坻区周良庄镇京津温泉城珠江南路一号。法定代表人：李军，总经理。委托诉讼代理人：崔建波，男，该公司员工。被上诉人（原审原告）：天津市南洋装饰工程有限公司，住所地天津市津南区咸水沽镇海河科技园区聚兴道9号。法定代表人：么晓宇，总经理。委托诉讼代理人：张征，天津德水律师……