建设工程施工合同纠纷 （2017）黑12民终904号

本案案由系建设工程施工合同纠纷。原告万盛房地产公司与被告泓建集团黑分公司之间签订的合同，虽合同书于工程施工期间签订，但合同签订是双方当事人的真实意思表示形成的合意，且合同内容，不违反法律和有关行政法规的强制性规定，该合同成立并有效。本案中，关于合同的工程工期约定为：第一施工阶段从2015年7月20日至2015年11月15日止，完成总工程量约50%即完成砌筑工程及钢结构工程；第二施工阶段从2016年4月10日至2016年7月20日完成全部工程并验收合格。原告起诉时，被告吴元元因涉嫌拒不支付劳动报酬罪被刑事拘留，被羁押于青冈县看守所。本案第一次、第二次开庭时，吴元元仍被羁押中，第三次开庭时，吴元元的刑事案件已审结，其因拒不支付劳动报酬罪，被青冈县人民法院判处有期徒刑一年零四个月。现吴元元对其刑事案件已提出上诉，二审法院还未审结。《中华人民共和国合同法》第九十四条：有下列情形之一的，当事人可以解除合同，其中第（四）款规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。被告吴元元系工程实际施工人，因其自身原因，致使合同未能按约定期限履行完毕，被告泓建集团黑分公司，又未与原告积极

本案案由系建设工程施工合同纠纷。原告万盛房地产公司与被告泓建集团黑分公司之间签订的合同，虽合同书于工程施工期间签订，但合同签订是双方当事人的真实意思表示形成的合意，且合同内容，不违反法律和有关行政法规的强制性规定，该合同成立并有效。本案中，关于合同的工程工期约定为：第一施工阶段从2015年7月20日至2015年11月15日止，完成总工程量约50%即完成砌筑工程及钢结构工程；第二施工阶段从2016年4月10日至2016年7月20日完成全部工程并验收合格。原告起诉时，被告吴元元因涉嫌拒不支付劳动报酬罪被刑事拘留，被羁押于青冈县看守所。本案第一次、第二次开庭时，吴元元仍被羁押中，第三次开庭时，吴元元

黑龙江省绥化市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）黑12民终904号上诉人（原审被告）：江苏泓建集团有限公司。法定代表人杨龙芳，职务经理。委托诉讼代理人陈晓跃，上海坤阳律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：黑龙江万盛房地产开发有限公司。法定代表人白伟轩，职务经理。委托诉讼代理人唐德明，黑龙江千叶律师事务所律师。委托诉讼代理人李刚，男。原审被告：吴元元，男。原审被告：江苏泓建集团有限公司黑龙江……