劳务合同纠纷 （2017）内01民终115号

本案争议焦点为：一、黄坤胜诉请的劳务工资是否应扣除未焊马镫的费用；二、黄坤胜实际工程量是38404平方米还是38229.04平方米；三、黄坤胜所诉的临工工资1520元，是否应向王君、蒙安公司、蒙建公司主张。关于焦点一，王君提交的结量单乃王君单方面出示，并未见黄坤胜的确认签字，无法证明扣除未焊马镫费用系经双方同意。再者，蒙建公司函告蒙安公司，因原先约定的焊接马镫耗时太长，延误工期，遂改为直接购买，该函日期为2013年8月1日，后蒙安公司通知王君，王君告知黄坤胜不需要焊接马镫，然王君、蒙安公司、蒙建公司于2014年6月15日出具的证明中仍承诺按每平方米11元支付，其并未扣除焊接马镫的款项。王君、蒙安公司、蒙建公司出具证明并签字的行为系其真实意思表示，并未有胁迫的迹象，该院对此证明的真实性予以确认。据此，王君、蒙安公司、蒙建公司主张应扣除未焊马镫的费用，未能提供有力证据证明其主张，该院不予采信。关于焦点二，蒙建公司和蒙安公司签订的劳务分包合同明确约定工程规模为38404.54平方米，王君认为工程面积为38229.04平方米，未能提供证据加以证明，其所述该面积系其测量得出，亦未提交相关测量单位

本案争议焦点为：一、黄坤胜诉请的劳务工资是否应扣除未焊马镫的费用；二、黄坤胜实际工程量是38404平方米还是38229.04平方米；三、黄坤胜所诉的临工工资1520元，是否应向王君、蒙安公司、蒙建公司主张。关于焦点一，王君提交的结量单乃王君单方面出示，并未见黄坤胜的确认签字，无法证明扣除未焊马镫费用系经双方同意。再者，蒙建公司函告蒙安公司，因原先约定的焊接马镫耗时太长，延误工期，遂改为直接购买，该函日期为2013年8月1日，后蒙安公司通知王君，王君告知黄坤胜不需要焊接马镫，然王君、蒙安公司、蒙建公司于2014年6月15日出具的证明中仍承诺按每平方米11元支付，其并未扣除焊接马镫的款项。王君、蒙

.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}呼和浩特市中级人民法院p t ; ” > 民 事 裁 定 书（2017）内01民终115号上诉人（原审被告）：王君，无固定职业，住内蒙古自治区乌兰察布市。委托诉讼代理人:刘海，内蒙古百宁律师事务所律师。委托诉讼代理人:李想，内蒙古百宁律师事务所律师。上诉人（原审被告）：内蒙古蒙安建设劳务有限责任公司。法定代表人……