承揽合同纠纷 （2017）新01民终277号

当事人可以约定一方解除合同的条件，解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同；合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，双方在《百商·托斯卡纳小城项目27#楼别墅铝木复合窗制作安装合同》中第十二条、第十四条中多处约定如销售部延误工期，百商公司可解除合同，更换履行单位。百商公司自2015年10月至2016年4月期间3次向销售部发送工作联系单、律师函，催促销售部进场施工，销售部仅于2016年4月制作、安装部分窗户副框，未履行制作、安装窗户主体部分的主要义务，且书面回复明确表示无法履行合同，故双方约定的百商公司一方解除合同的条件已成就，百商公司向销售部寄送的解除合同通知已于2016年6月18日被签收，故双方签订的《百商·托斯卡纳小城项目27#楼别墅铝木复合窗制作安装合同》已于2016年6月18日解除，百商公司要求确认其与销售部签订的《百商·托斯卡纳小城项目27#楼别墅铝木复合窗制作安装合同》已解除、销售部返还定金101100元的诉讼请求合法有据，符合双方关于合同解除的约定，一审法院予以支持。销售

当事人可以约定一方解除合同的条件，解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同；合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，双方在《百商·托斯卡纳小城项目27#楼别墅铝木复合窗制作安装合同》中第十二条、第十四条中多处约定如销售部延误工期，百商公司可解除合同，更换履行单位。百商公司自2015年10月至2016年4月期间3次向销售部发送工作联系单、律师函，催促销售部进场施工，销售部仅于2016年4月制作、安装部分窗户副框，未履行制作、安装窗户主体部分的主要义务，且书面回复明确表示无法履行合同，故双方约定的

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）新01民终277号上诉人（原审被告）：乌鲁木齐市米东区中德威格门窗销售部，住所地新疆乌鲁木齐市。经营者：李海云，女，1975年5月23日出生，汉族，乌鲁木齐市米东区中德威格门窗销售部经理，住新疆霍城县。委托代理人：周利明，新疆巨臣律师事务所律师。委托代理人：付亮，新疆巨臣律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：新疆百商投资集团有限公……