建设工程施工合同纠纷 （2012）浙绍民终字第1491号

被告某集团有限公司与原告王甲于2005年7月12日签订的《建设工程项目管理协议书》，因原告系被告内部职工，并持有被告的项目经理资质证书，性质上应认定为内部承包合同，其效力已经生效判决所确认，依法予以确认。双方均应按协议约定的事项享受权利以及承担义务，不得随意变更或解除，否则将受法律的制裁。原审法院经审理后对双方争议焦点做如下认定：（1）被告有否拖延支付工程款？应否向原告承担逾期付款的民事责任？（2）被告因其迟延付款造成原告的损失如何认定？关于焦点一，原审法院认为，首先，原告请求被告支付尚余工程款的前提条件已经具备。本案中，诉争工程竣工验收合格后，被告经与建设单位结算，确认诉争工程总造价为39857148元（含装修工程），且建设单位已于2010年2月11日将工程结算款7270563.50元（不包括工程尾款111887.50元）汇入被告账户，原告作为责任承包人，其有权申请被告支付相应的工程款；其次，被告收到建设单位的上述款项后根据双方订立的《建设工程项目管理协议书》“工程项目结算及支付”规定，原告实际可用工程款金额有待双方进行内部结算，并不产生即时支付的义务，原告认为被告应于2010年2月

被告某集团有限公司与原告王甲于2005年7月12日签订的《建设工程项目管理协议书》，因原告系被告内部职工，并持有被告的项目经理资质证书，性质上应认定为内部承包合同，其效力已经生效判决所确认，依法予以确认。双方均应按协议约定的事项享受权利以及承担义务，不得随意变更或解除，否则将受法律的制裁。原审法院经审理后对双方争议焦点做如下认定：（1）被告有否拖延支付工程款？应否向原告承担逾期付款的民事责任？（2）被告因其迟延付款造成原告的损失如何认定？关于焦点一，原审法院认为，首先，原告请求被告支付尚余工程款的前提条件已经具备。本案中，诉争工程竣工验收合格后，被告经与建设单位结算，确认诉争工程总造价为398

浙江省绍兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2012）浙绍民终字第1491号上诉人（原审原告）王甲。委托代理人（特别授权代理）陈甲。上诉人（原审被告）某集团有限公司，住所地绍兴县杨汛桥镇。法定代表人王乙。委托代理人（特别授权代理）丁某某、顾某某。上诉人王甲与上诉人某集团有限公司（以下简称某集团有限公司）建设工程施工合同纠纷一案，由于上诉人王甲、某集团有限公司均不服浙江省绍兴县人民法院（2012）绍……