借款合同纠纷 （2018）浙07民终3876号
裁判要旨
案涉借款协议约定的借款期限未届，北京溢生沣农业投资有限公司起诉条件不成就。经查，2014年，广汇建设集团有限公司承建北京溢生沣农业投资有限公司案涉工程项目，双方在补签的建设工程施工合同中约定工程价款暂定3000万元，全部由广汇建设集团有限公司垫资，利息按年利率8%计算；竣工验收合格后30个工作日内双方完成结算工作，发包方向承包方结算工程款，10个工作日内结清等。2014年4月4日，广汇建设集团有限公司与北京蓝巨投资基金管理有限公司签订借款协议，约定北京蓝巨投资基金管理有限公司提供1800万元借款，按年利率18%计算利息；借款用途仅限于案涉工程项目，北京蓝巨投资基金管理有限公司按广汇建设集团有限公司施工进度分4期支付借款；借款期限以项目实际竣工，工程方向借款方结算工程费用后3个工作日为止，借款期限结束后本息一并偿还等。嗣后，在案涉工程施工过程中，由于北京溢生沣农业投资有限公司未按约及时清理施工现场的电线杆、光缆等物，广汇建设集团有限公司被迫停工，北京蓝巨投资基金管理有限公司也仅支付部分出借款项。经多次交涉无果，广汇建设集团有限公司向河北省丰宁满族自治县人民法院起诉，请求解除建设工程施工合
摘要
北京溢生沣农业投资有限公司、广汇建设集团有限公司借款合同纠纷二审民事裁定书 借款合同纠纷
正文（节选）
浙江省金华市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2018）浙07民终3876号 上诉人（原审原告）：北京溢生沣农业投资有限公司，住所地：北京市延庆区永宁镇营城村106号306。 法定代表人：温晓东，总经理。 委托诉讼代理人：代越，北京金诚同达律师事务所。 委托诉讼代理人：张岩，北京金诚同达律师事务所。 被上诉人（原审被告）：广汇建设集团有限公司，住所地：浙江省东阳市望江北路11号。 法定代表人：周……