建设工程施工合同纠纷 （2016）豫03民终389号

原、被告虽未签订建设工程施工合同，但在双方就工程事项口头约定后，原告依照约定为被告完成了水系工程的砌滑石项目施工，被告方组织人员测量验收后出具决算单，对工程量及工程款予以确定，应认为工程质量合格，被告应将决算单中的工程款131764.8元支付给原告。工程决算后，被告已支付原告工程款60000元，因此原告诉称的下欠工程款71764.8元，被告应支付给原告。被告辩称工程存在质量问题及工程未验收，并未提供任何证据，该院不予采信。因原、被告双方未签订书面施工合同，双方就工程款决算后，又未明确约定付款期限，原告要求被告承担逾期付款相应利息的请求，该院无法支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告河南雅文生态旅游开发集团有限公司在判决生效后十日内支付原告史世武工程款71764.8元二、驳回原告史世武的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1700元，由原告史世武承担400元、被告

原、被告虽未签订建设工程施工合同，但在双方就工程事项口头约定后，原告依照约定为被告完成了水系工程的砌滑石项目施工，被告方组织人员测量验收后出具决算单，对工程量及工程款予以确定，应认为工程质量合格，被告应将决算单中的工程款131764.8元支付给原告。工程决算后，被告已支付原告工程款60000元，因此原告诉称的下欠工程款71764.8元，被告应支付给原告。被告辩称工程存在质量问题及工程未验收，并未提供任何证据，该院不予采信。因原、被告双方未签订书面施工合同，双方就工程款决算后，又未明确约定付款期限，原告要求被告承担逾期付款相应利息的请求，该院无法支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第

河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫03民终389号上诉人（原审被告）：河南雅文生态旅游开发集团有限公司。住所地：汝阳县陶营镇姚沟村。法定代表人：赵雅超，该公司董事长。委托代理人：张成义，该公司员工。特别授权。委托代理人：孙国强，河南巨业律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：史世武，农民。委托代理人：赵书敏，汝阳县法律援助中心律师。特别授权。上诉人河南雅文生态旅游开发集团有限公……