装饰装修合同纠纷 （2019）云0328民初1794号
裁判要旨
本案争议的焦点问题为：1、双方争议的KTV装修工程是否按照约定竣工，原告是否有权解除合同；2、被告曲靖五辉装饰有限公司是否应予如约支付违约金；3、被告秦林忠与曲靖五辉装饰有限公司在本案中是否应予承担连带责任。 关于焦点1，本案原、被告双方签订的《本色KTV装饰装修施工合同》及《附加条款》是双方当事人真实意思表达，不违反相关法律法规的强制性规定，合法有效,双方均应恪守履行。 《中华人民共和国合同法》第九十四条规定“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；……”。 被告曲靖五辉装饰有限公司在装修施工合同的实际履行过程未能按照装修施工合同约定的2019年6月20日竣工，双方通过《附加条款》的签订将工期延至2019年7月10日，此为原告向被告发出履行催告的一种表现方式，被告曲靖五辉装饰有限公司作为独立的市场主体，理应对其承包工程的工期作出准确预判，并甘担履行不能的法律风险。 通过审查在案证据，原告依照合同约定按装修节点支付了被告第一次的预付工程款344000元及第二次全面完工的工程款258000元，但就第三次的装修节点,即工程饰
摘要
付学伟与曲靖五辉装饰有限公司、秦林忠装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
云南省曲靖市沾益区人民法院民 事 判 决 书（2019）云0328民初1794号原告：付学伟，男，汉族，1981年6月2日生，曲靖市沾益区人，住曲靖市沾益区。 委托诉讼代理人：段瑞明，曲靖市沾益区花山街道法律服务所法律工作者，特别授权代理。 被告：曲靖五辉装饰有限公司，住所地：曲靖市麒麟区瑞和新城瑞康苑商铺32-8号，统一社会信用代码：91530302MA6NM6UY4H。 法定代表人：秦林忠，该……