劳务合同纠纷 （2020）内02民终3257号

双方主要的争议焦点为本案《工程劳务承包合同书》、《劳务合同补充协议》是否有效以及因停工产生的塔吊租赁费、钢管扣件顶丝租赁费和现场看护人员工资等费用是否应由上诉人邱有明、周国庆全额承担。依据建设部《建筑企业资质管理规定》，建筑企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包三个序列。承担施工总承包的企业可以对其所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或劳务作业分包给具有相应专业承包资质或劳务分包资质的其他建筑企业。而一审在并未查清签订《工程劳务承包合同书》、《劳务合同补充协议》的甲方即劳务发包方是否具备劳务分包资质以及本案双方对于产生巨额租赁费是否存在过错等案件事实的情况下，判决解除案涉劳务合同，并认定上诉人邱有明、周国庆全额承担租赁费等，属认定事实不清。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项之规定，裁定如下：一、撤销包头稀土高新技术产业开发区人民法院（2020）内0291民初711号民事判决；二、本案发回包头稀土高新技术产业开发区人民法院重审。上诉人四川卓府建筑劳务有限公司预交的二审案件受理费15702.83元予以退回；上诉人邱有明、周国庆预交的二审案件受理费13959

双方主要的争议焦点为本案《工程劳务承包合同书》、《劳务合同补充协议》是否有效以及因停工产生的塔吊租赁费、钢管扣件顶丝租赁费和现场看护人员工资等费用是否应由上诉人邱有明、周国庆全额承担。依据建设部《建筑企业资质管理规定》，建筑企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包三个序列。承担施工总承包的企业可以对其所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或劳务作业分包给具有相应专业承包资质或劳务分包资质的其他建筑企业。而一审在并未查清签订《工程劳务承包合同书》、《劳务合同补充协议》的甲方即劳务发包方是否具备劳务分包资质以及本案双方对于产生巨额租赁费是否存在过错等案件事实的情况下，判决解除案涉劳务合同，

内蒙古自治区包头市中级人民法院民事裁定书（2020）内02民终3257号上诉人（原审原告）：四川卓府建筑劳务有限公司。法定代表人：郭子文。委托诉讼代理人：张隽宾，内蒙古铁恒律师事务所律师。上诉人（原审被告）：邱有明（又名邱伍），男，1974年8月3日出生，公民身份号码×××，住内蒙古自治区鄂尔多斯市。上诉人（原审被告）：周国庆，男，1970年8月24日出生，公民身份号码×××，住内蒙古自治区鄂尔多……