承揽合同纠纷 （2021）黔03民终1822号

新聚联能公司与新绿舟公司签订《爆破工程合同书》，双方对工程的概况、承包范围、工期、工程造价及付款方式、工程量核算与确认、双方责任等进行了约定，已构成承揽关系。工程在施工过程中，因业主方原因导致涉案工程停工。后新绿舟公司已通过诉讼方式与天坤公司终止合同，并结算工程款。新绿舟公司在与天坤公司终止合同后，理应及时与新聚联能公司进行收方并办理结算，而新绿舟公司却以避而不见的方式，不配合与新聚联公司进行收方、结算，且现涉案工程已由天坤公司重新与新聚联能公司签订《爆破工程合同书》，致使新绿舟公司与新聚联能公司签订的《爆破工程合同书》现已无法继续履行。根据《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”、第九十四条第（四）项“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”的规定，故新聚联能公司请求解除与新绿舟公司于2014年3月5日签订的《爆破工程合同书》的诉讼请求，一审法院予以支持。对于新绿舟公司以过诉讼时效的抗辩意见，新聚联能公司与新绿舟公司所签订的合同，在停工后，新聚联能公司多次要求新绿舟公司收方结算未果的情况

新聚联能公司与新绿舟公司签订《爆破工程合同书》，双方对工程的概况、承包范围、工期、工程造价及付款方式、工程量核算与确认、双方责任等进行了约定，已构成承揽关系。工程在施工过程中，因业主方原因导致涉案工程停工。后新绿舟公司已通过诉讼方式与天坤公司终止合同，并结算工程款。新绿舟公司在与天坤公司终止合同后，理应及时与新聚联能公司进行收方并办理结算，而新绿舟公司却以避而不见的方式，不配合与新聚联公司进行收方、结算，且现涉案工程已由天坤公司重新与新聚联能公司签订《爆破工程合同书》，致使新绿舟公司与新聚联能公司签订的《爆破工程合同书》现已无法继续履行。根据《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定

贵州省遵义市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）黔03民终1822号上诉人（原审被告）：南京新绿舟材料有限公司，住所地江苏省南京经济开发区新港大道80号01栋工业厂房2层，统一社会信用代码：91320192562863967N。法定代表人：石为莉，董事长。委托诉讼代理人：汤连生，该公司员工。委托诉讼代理人：沈祖民，江苏同盛律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：遵义市新聚联能爆破工程有限公司，……