建设工程施工合同纠纷 （2017）冀01民终12456号
裁判要旨
本案争议焦点如下：1、关于合同主体的确认及先后次序问题。2007年1月28日青山公司与河北工程公司签订《青山电动汽车1#楼钢结构工程协议》，载明建设单位为青山公司，施工单位为河北工程公司，竣工日期为2007年4月25日；2007年2月3日的《青山电动车1#土建工程协议》的建设单位为青山公司，施工单位为河北工程公司，竣工日期为2007年5月31日。2007年2月26日青山公司向河北工程公司发通知，内容为：“河北工程建设有限责任公司：你公司与河北泰安堂生物科技有限公司在2007年1月28日和2007年2月3日签订的《青山电动汽车1#楼钢结构工程协议》、《青山电动车1#土建工程协议》已备案并在执行当中。应我方要求请将两份协议退回，条款不变，只将抬头和尾部换成我公司，两份协议由我公司和泰安堂公司共同履行。”该通知落款处为青山公司，加盖印章为正定青山新能源电动装置开发项目工程建设专用章。2007年2月28日正定青山新能源电动装置开发项目办公室出具证明，证明收到河北工程公司退回的两份合同。该证明加盖了正定青山新能源电动装置开发项目工程建设专用章。由《通知》和《证明》可得知，原告先与被告泰安堂公司签
摘要
河北工程建设有限责任公司、河北泰安堂生物科技有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河北省石家庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）冀01民终12456号上诉人（原审原告）：河北工程建设有限责任公司，住所地石家庄市维明南大街中华城大厦6层。法定代表人：孔令敏，该公司总经理。委托诉讼代理人：吕耀田。委托诉讼代理人：李晓民。上诉人（原审被告）：河北泰安堂生物科技有限公司，住所地正定县燕赵北大街25号。法定代表人：任东坡，该公司总经理。委托诉讼代理人：王冲。上诉人（原审被告）：……