买卖合同纠纷 (2019)甘0922民初1140号
裁判要旨
被告浙江城建建设集团有限公司对其向原告瓜州县强力商砼有限公司采购混凝土的事实不持异议。 庭审中,被告认可供货数量为500多立方,被告虽对原告提供的“瓜州县强力商砼混凝土发货结算单”、“瓜州县强力商砼混凝土对账单”上加盖的“技术专用章”非项目部专用业务章提出异议,但被告并无证据否定该印章的真实性,且该两份证据上被告项目部工作人员金荣生、俞立志的签字与原告提供的“预拌商品混凝土发货单”上需方验收人员的签字一致,故原告起诉的混凝土供货数量和欠付款金额的真实性,本院予以认定。 关于付款时间和条件的问题。 本案双方当事人虽口头约定每供2000立方结账一次,但因被告的施工工程在2019年长期处于停工状态,导致原告无法再继续供货也无法达到2000立方的结算数量要求,对此,被告负有过错责任;本案原被告已对2018年所供混凝土已进行了结算,结算时未对该部分货款约定付款时间,依据《中华人民共和国合同法》第六十二条第一款第(四)项规定,原告对该货款有随时要求履行的权利,被告所称“没有达到支付款项的条件,要求驳回原告诉讼请求”的辩解理由不能成立。 综上,原告要求被告给付货款的请求,事实清楚,证据充分,依法予
摘要
瓜州县强力商砼有限公司与浙江城建建设集团有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
甘肃省瓜州县人民法院 民事判决书 (2019)甘0922民初1140号 原告:瓜州县强力商砼有限公司。 法定代表人:张某。 委托诉讼代理人:饶某。 委托诉讼代理人:康某,甘肃祁连律师事务所律师。 被告:浙江城建建设集团有限公司。 法定代表人:林某,董事长。 委托诉讼代理人:甘某,青海君剑律师事务所律师。 原告瓜州县强力商砼有限公司与被告浙江城建建设集团有限公司买卖合同纠纷一案,本院于……