承揽合同纠纷 （2019）赣04民终2129号

2013年广宏九江分公司将德安县绿谷嘉园项目中的B-5#—B-10#共六幢楼土建工程分包给罗小明施工，后罗小明将德安县绿谷嘉园项目中的B-9#、B-10#楼的木工工程交由王帅施工，罗小明与王帅形成承揽合同关系。当事人应当按照约定全面履行自己的义务，虽然2015年10月29日《单体工程停工木工班组损失补偿费用明细单》抬头甲方为广宏九江分公司（打印名）、乙方为罗小明（打印名）、王帅（签名），但该明细单落款处甲方为广宏九江分公司盖章、乙方为王帅签名，应认定该明细单系因建设方未能及时按合同节点支付工程款，导致单体工程停工，王帅与广宏九江分公司就原告的损失达成的补偿协议，同时王帅与罗小明亦在该明细单复印件上签字注明“此补偿款罗小明同意由甲方直接转给王帅，能否要到概与罗小明无关”，故广宏分公司应按约直接向王帅支付补偿协议的模板折旧费、人工费共计213600元。王帅与广宏九江分公司2015年10月29日即签订了《单体工程停工木工班组损失补偿费用明细单》，广宏九江分公司至今未付该明确单款项，明细单未明确履行期限，履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间

2013年广宏九江分公司将德安县绿谷嘉园项目中的B-5#—B-10#共六幢楼土建工程分包给罗小明施工，后罗小明将德安县绿谷嘉园项目中的B-9#、B-10#楼的木工工程交由王帅施工，罗小明与王帅形成承揽合同关系。当事人应当按照约定全面履行自己的义务，虽然2015年10月29日《单体工程停工木工班组损失补偿费用明细单》抬头甲方为广宏九江分公司（打印名）、乙方为罗小明（打印名）、王帅（签名），但该明细单落款处甲方为广宏九江分公司盖章、乙方为王帅签名，应认定该明细单系因建设方未能及时按合同节点支付工程款，导致单体工程停工，王帅与广宏九江分公司就原告的损失达成的补偿协议，同时王帅与罗小明亦在该明细单复印

江西省九江市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)赣04民终2129号上诉人（原审被告）：广宏建设集团有限公司，住所地浙江省东阳市白云街道兴平西路76-78号，统一社会信用代码91330783147520449H。法定代表人：叶新荣，董事长。委托诉讼代理人：陈新泽，江西惟民律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：王帅，男，1978年8月28日出生，汉族，木工，户籍地：江西省瑞昌市。委托代理人：王……