侵权责任纠纷 （2018）鄂05民终1592号
裁判要旨
一、《中华人民共和国侵权责任法》第八十六条规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。本案中，三维市政施工的中南一路（松林路-城东大道段）与宜化置业开发的“宜化·山语城”七号楼相邻，佳乐公司作为“宜化·山语城”七号楼的施工方，在开挖七号楼基坑的过程中，导致基坑边坡垮塌50米，因此给三维市政在施工进度产生了一定影响，致使其产生了相应损失。佳乐公司作为施工方，宜化置业作为该工程的建设单位，理应对三维市政的损失承担连带赔偿责任。二、关于损失数额的确认。湖北华审工程造价咨询有限公司出具的《关于宜昌市三维市政工程有限公司中南一路（松林路城东大道段）项目因“宜化·山语城”七号楼基坑边城塌方致损失的鉴定报告》虽系三维市政自行委托作出的，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十八条规定，一方当事人自行委托有关部门作出的鉴定结论，另一方当事人有证据足以反驳并申请重新鉴定的，人民法院应予准许。在庭审中，经一审法院释明后，宜化置业明确表示不申请重新鉴定，且未提交证据反驳三维市政的主张，故对该鉴定结论，予以采信，可以作为认定三维市政停工期间的损失依据。在2
摘要
湖北宜化置业有限责任公司、宜昌市三维市政工程有限公司侵权责任纠纷二审民事判决书 侵权责任纠纷
正文（节选）
湖北省宜昌市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鄂05民终1592号上诉人（原审被告）：湖北宜化置业有限责任公司，住所地宜昌市伍家乡旭光村四组。统一社会信用代码91420500550673066P。法定代表人：许本华，该公司董事长。委托诉讼代理人：张晓苗，北京德恒（武汉）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：宜昌市三维市政工程有限公司，住所地宜昌市点军区江南大道99号。统一社会信用代码914……