建设工程施工合同纠纷 （2019）皖1202民初5919号
裁判要旨
原、被告订立的《脚手架工程施工分包合同书》系双方真实意思的表示，原告依约履行了合同，被告应按合同约定支付相应的价款。 关于本案争议的实际施工面积，被告抗辩其与建设单位订立的建设工程施工合同约定的建筑面积为70000平方米，施工合同约定的是“约7万平方米”，被告仅提供了合同的“协议书”部分，未提供合同的“通用条款”、“专用条款”及附件，不能证明被告与建设单位是否约定仅按7万平方米结算工程价款，且该项目施工许可证和施工标牌均载明施工总面积为105662平方米，因此被告抗辩按70000平方米计算工程款证据不足，本院不予采信。 被告应付合同工期内13个月的工程款为4226480元（105662㎡×40元/㎡），庭审中双方均认可被告已支付3100000元，下欠工程款为1126480元。 关于超期使用的追加费用，案涉脚手架工程的实际使用天数为611天，被告对此亦未提出异议，合同约定工期为13个月即396天，故超期天数为215天，根据合同第二条第4项约定，超期费用应为2271733元（105662㎡×0.1㎡/天×215天），以上两项合计3398213元。 关于被告是否应当支付违约金的问题，本院认为
摘要
阜阳开发区金三鑫建筑器材租赁部与江西建工第四建筑有限责任公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
安徽省阜阳市颍州区人民法院民 事 判 决 书（2019）皖1202民初5919号原告：阜阳开发区金三鑫建筑器材租赁部，住所地安徽省阜阳市开发区纬九路99号，统一社会信用代码92341200MA2NJ40H5D。 经营业主：曹劲光。 委托诉讼代理人：钱经峰，安徽淮都律师事务所律师。 被告:江西建工第四建筑有限责任公司，住所地江西省南昌市青云谱区建设路468号，统一社会信用代码913600006779……