建设工程施工合同纠纷 （2017）苏07民终1322号

大力公司与马庄村委会分别签订《施工合同》、《建设工程桩基合同》及《建设工程施工合同》，大力公司按照合同约定部分完成施工任务，后因马庄村委会原因工程停工，就已完成工程，大力公司与马庄村委会已进行结算，马庄村委会应按照结算价款向大力公司支付工程款。富安紫菜公司于2016年3月9日向大力公司出具承诺，承诺如果马庄村委会不能按照合同约定支付工程款，由其公司支付；支付期限为合同约定支付时间节点到期后7日内。若其公司也未支付，其公司承担连带给付责任。大力公司与马庄村委会在临时围墙施工、回填土施工合同、土建、水电安装施工合同中均约定在12#、13#、16#、17#楼主体封顶后支付工程款。现由于马庄村委会的原因致使土建、水电安装工程停工，主体封顶已不可能，大力公司可在停工后随时向马庄村委会主张权利，富安紫菜公司作为连带保证的保证人，也应对上述债务承担连带给付责任，不受六个月保证期间的限制。且在富安紫菜公司出具承诺六个月内，大力公司工作人员到富安紫菜公司法定代表人王行安处索要该款项，因此该案未超过保证期间，富安紫菜公司应承担保证责任。综上，对富安紫菜公司的辩解意见，一审法院不予采信。对大力公司的诉讼请求

大力公司与马庄村委会分别签订《施工合同》、《建设工程桩基合同》及《建设工程施工合同》，大力公司按照合同约定部分完成施工任务，后因马庄村委会原因工程停工，就已完成工程，大力公司与马庄村委会已进行结算，马庄村委会应按照结算价款向大力公司支付工程款。富安紫菜公司于2016年3月9日向大力公司出具承诺，承诺如果马庄村委会不能按照合同约定支付工程款，由其公司支付；支付期限为合同约定支付时间节点到期后7日内。若其公司也未支付，其公司承担连带给付责任。大力公司与马庄村委会在临时围墙施工、回填土施工合同、土建、水电安装施工合同中均约定在12#、13#、16#、17#楼主体封顶后支付工程款。现由于马庄村委会的原

江苏省连云港市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏07民终1322号上诉人（原审被告）：连云港富安紫菜机械有限公司。法定代表人：王行安，该公司总经理。委托诉讼代理人：王继远，男，1956年9月18日出生，汉族，该公司职员，住连云港市赣榆区。委托诉讼代理人：王昭忠，江苏榆和律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：江苏大力建设集团有限公司，住所地连云港市赣榆区青口镇六里桥204国道西侧。法定代表……