建设工程施工合同纠纷 （2015）民申字第2379号

第一，关于合同解除问题。案涉《建设工程施工合同》约定由永同公司自筹资金、包工包料承建购物街。从一、二审查明的案件事实看，自2012年12月开始履行合同至2014年5月实际停工，期间，永同公司几位项目经理管理不到位，施工不符合要求，工程多次被要求整改，且拖欠农民工工资引发上访，经当地政府主管部门、劳动监察大队等主持协调，双方当事人制作《清场通知》、实际清场，并共同委托新疆建正工程项目管理咨询有限公司克拉玛依分公司审核工程造价，后金丰公司提起本案诉讼，请求判令永同公司退还多给付的工程款2304334.99元。双方当事人虽然没有实际达成书面解除合同书，但双方的行为特别是《清场通知》的共同制作，已经表明双方自愿解除合同，且实际退场。二审判决认定案涉合同履行后已合意解除，具有事实依据，并无不当。第二，关于工程款的支付问题。案涉工程款的支付，部分是永同公司项目部负责人郭清平提出申请，金丰公司将款项直接给付郭清平，有的是金丰公司代永同公司支付农民工工资，未通过永同公司银行账户。一审开庭时，金丰公司举证其代永同公司垫付的农民工工资及向郭清平累计支付工程进度款共计27602951.84元。一审法院对此限

第一，关于合同解除问题。案涉《建设工程施工合同》约定由永同公司自筹资金、包工包料承建购物街。从一、二审查明的案件事实看，自2012年12月开始履行合同至2014年5月实际停工，期间，永同公司几位项目经理管理不到位，施工不符合要求，工程多次被要求整改，且拖欠农民工工资引发上访，经当地政府主管部门、劳动监察大队等主持协调，双方当事人制作《清场通知》、实际清场，并共同委托新疆建正工程项目管理咨询有限公司克拉玛依分公司审核工程造价，后金丰公司提起本案诉讼，请求判令永同公司退还多给付的工程款2304334.99元。双方当事人虽然没有实际达成书面解除合同书，但双方的行为特别是《清场通知》的共同制作，已经表

中华人民共和国最高人民法院民 事 裁 定 书（2015）民申字第2379号再审申请人(一审被告、二审上诉人）：伊犁永同建筑工程有限责任公司。住所地：新疆维吾尔自治区伊宁市斯大林街五巷38号。法定代表人：薛仲新，该公司总经理。委托代理人：薛淼，女，汉族，1980年7月2日出生，住北京市西城区。被申请人（一审原告、二审上诉人）：克拉玛依市金丰房地产开发有限公司。住所地：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾……