建设工程施工合同纠纷 （2019）京02民终14149号

达远公司与人民医院签订的《施工合同》及补充协议系双方当事人的真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方应当按照合同约定行使权利并履行义务。由于新建配电室未获得规划部门审批，导致涉案工程一直停工至今，责任应由人民医院承担，人民医院未按照合同约定支付预付款并造成停工，构成违约，虽然达远公司未提供证据证明其向人民医院发出过要求纠正违约行为和解除合同的书面通知，但达远公司已向法院起诉，法院已将达远公司要求解除合同的起诉状送达给了人民医院，人民医院在收到后仍未纠正违约行为，早已超过了合同约定的暂停施工的期限，达远公司依据合同约定有权要求解除合同。而且，虽然人民医院主张该单位正在争取新建配电室的规划审批且已取得进展，原合同可以继续履行，但涉案工程已停工将近2年之久，截至法院2019年10月16日组织双方调解时，人民医院仍未取得规划审批，现达远公司已明确表示不再与人民医院协商，故人民医院实际已无法继续履行合同。综上，人民医院已构成根本违约，达远公司依据合同约定具有合同解除权，达远公司要求解除合同的诉讼请求，具有合同及法律依据，法院予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履

达远公司与人民医院签订的《施工合同》及补充协议系双方当事人的真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方应当按照合同约定行使权利并履行义务。由于新建配电室未获得规划部门审批，导致涉案工程一直停工至今，责任应由人民医院承担，人民医院未按照合同约定支付预付款并造成停工，构成违约，虽然达远公司未提供证据证明其向人民医院发出过要求纠正违约行为和解除合同的书面通知，但达远公司已向法院起诉，法院已将达远公司要求解除合同的起诉状送达给了人民医院，人民医院在收到后仍未纠正违约行为，早已超过了合同约定的暂停施工的期限，达远公司依据合同约定有权要求解除合同。而且，虽然人民医院主张该单位

北京市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2019）京02民终14149号上诉人（原审被告）：北京大学人民医院。法定代表人：姜保国，院长。委托诉讼代理人：崔振德，北京市天宁律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵文杰，男，北京大学人民医院员工。被上诉人（原审原告）：北京市达远电力安装有限责任公司。法定代表人：姜桂荣，执行董事。委托诉讼代理人：张琮，北京广睦律师事务所律师。委托诉讼代理人：冯申，北京广睦律……