建设工程施工合同纠纷 （2021）津03民终1693号

中铁一局公司与滨丽公司签订的《天津市建设工程施工合同》等协议系双方真实意思表示，其内容不违反法律及行政法规的强制性规定，合同合法有效，双方当事人均应按照合同的约定全面履行自己的义务。经审查，滨丽公司在合同履行过程中确实存在逾期付款的违约行为，尚欠工程款1123214.8元至今未付，对此滨丽公司予以认可并同意支付，一审法院予以确认并准予。首先关于本诉部分，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。依据双方合同约定，每逾期一日付款，发包人应向承包人支付应付而未付金额万分之三的违约金并按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。现中铁一局公司同时要求滨丽公司支付违约金及利息的诉请，符合合同约定且不违反法律规定。关于逾期支付的结算款，滨丽公司应付未付结算款4301569.05元，逾期386天，按照日万分之三的违约金标准计算，违约金计498121.7元；利息按同期银行贷款年利率4.35%的标准计算，计197883.96元；两项合计696005.66元。关于逾期支付的质保金636607.4元，自20

中铁一局公司与滨丽公司签订的《天津市建设工程施工合同》等协议系双方真实意思表示，其内容不违反法律及行政法规的强制性规定，合同合法有效，双方当事人均应按照合同的约定全面履行自己的义务。经审查，滨丽公司在合同履行过程中确实存在逾期付款的违约行为，尚欠工程款1123214.8元至今未付，对此滨丽公司予以认可并同意支付，一审法院予以确认并准予。首先关于本诉部分，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。依据双方合同约定，每逾期一日付款，发包人应向承包人支付应付而未付金额万分之三的违约金并按承包人同期向银行贷款

天津市第三中级人民法院民 事 判 决 书（2021）津03民终1693号上诉人（原审被告、反诉原告）：天津市滨丽建设开发投资有限公司，住所地天津市东丽区华明高新区华丰路6号D座3-401室。法定代表人：刘耘昊，董事长。委托诉讼代理人：刘通，泰和泰（天津）律师事务所律师。委托诉讼代理人：崔雅琼，泰和泰（天津）律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：中铁一局集团天津建设工程有限公司，住所地天津……