装饰装修合同纠纷 （2019）川0115民初2728号
裁判要旨
鲁亚曦、乐豪斯公司之间签订的《家庭装饰装修工程施工合同》、《家庭装饰装修工程施工合同补充协议》合法、有效。 双方应按约定履行各自的义务。 鲁亚曦已按合同约定向乐豪斯公司交纳了部分装修款，但乐豪斯公司未按约定时间完成装修工程，因此对鲁亚曦主张解除原告与被告2017年9月19日签订的《家庭装饰装修工程施工合同》的诉讼请求，本院依法予以支持。 《家庭装饰装修工程施工合同》中约定，延误工期一日由责任方向对方支付工程造价2‰的违约金。 因此，对鲁亚曦主张乐豪斯公司支付自2018年3月15日起算，每日953元，到案涉合同解除为止的违约金的诉讼请求，本院将以实际损失为基础，兼顾合同履行情况，当事人的过错程度及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，酌情确定违约金为340000元。 对鲁亚曦主张乐豪斯公司退还未施工部分剩余工程款15万元及其利息、赔偿停工（工期延误）损失费的诉讼请求，因违约金已包含赔偿损失的内容，因此，对上述两项诉讼请求，本院依法不予支持，对鲁亚曦主张乐豪斯公司支付本案律师费2万元的诉讼请求，因合同中对此并无明确约定，因此，本院依法不予支持。 据此，依照《中华人民共和
摘要
鲁亚曦与成都乐豪斯装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
成都市温江区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)川0115民初2728号 原告：鲁亚曦，男，1954年12月14日出生，汉族，住成都市青羊区。 委托诉讼代理人：杨晓原，四川海峡律师事务所律师。 被告：成都乐豪斯装饰工程有限公司，住所地：成都市高新区锦城大道********。 法定代表人：陈亮。 原告鲁亚曦诉被告成都乐豪斯装饰工程有限公司（以下简称乐豪斯公司）装饰装修合同纠纷一案，本院……