装饰装修合同纠纷 （2019）川0191民初4406号
裁判要旨
依法成立的合同，对双方当事人均具有约束力，双方均应恪守履行。 审理中，周杰表示，其要求与仁和世家装饰公司协商解除《成都市家庭装饰装修工程施工合同》，而仁和世家装饰公司对此不持异议，故对周杰要求解除双方签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》的诉请，本院予以支持。 根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行。 经双方核算，尚未施工的工程量价款为3964.70元，故对原告周杰主张被告返还工程款4000元的诉请，本院仅在3964.70元的范围内予以支持。 周杰主张，仁和世家装饰公司逾期施工，应按照每日80元（40000元×2‰）的标准向其支付违约金，自2018年10月8日计算至2019年4月8日。 审理中，仁和世家装饰公司提出，系周杰定制的柜子未及时安装导致其工期延误，但仁和世家装饰公司并未提供有效证据予以证明，故对仁和世家装饰公司该辩解意见，本院不予采信。 另，仁和世家装饰公司提出，因周杰未按时付款，其有权延后工期。 根据《成都市家庭装饰装修工程施工合同》第十一条约定，合同签订之日支付24000元，隐蔽工程验收后3日内支付14000元。 根据转款记录
摘要
周杰与成都仁和世家装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
四川省成都高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0191民初4406号 原告：周杰，男，汉族，1980年4月3日出生，住四川省郫都区。 委托诉讼代理人：雷伟，四川君益律师事务所律师，特别授权代理人。 被告：成都仁和世家装饰工程有限公司。 住所地：成都市武侯区一环路南一段2号2栋1层15号。 法定代表人：李沁彦。 委托诉讼代理人：王琦文，男，汉族，1989年6月29日……