装饰装修合同纠纷 （2019）陕01民终13256号

韩鹏与瑞祥西安分公司签订的《施工合同》及《补充协议》系双方真实意思表示，其内容不违反法律规定，依法予以认定；合同及协议签订后，双方均应本着诚实信用原则切实遵守，履行各自的权利及义务。该《施工合同》在履行过程中，由于产生项目延期及项目增项，双方又签订了《补充协议》，但截止约定的最后完工日期，即2018年10月23日仍未全部竣工，瑞祥西安分公司属于违约，应承担相应的违约责任。瑞祥西安分公司虽称已按照约定向韩鹏交付了钥匙，但遭韩鹏否认，且其拒绝出庭，故对瑞祥西安分公司之辩称不予采信；综合案件事实，韩鹏在未通知瑞祥西安分公司情况下即强行进入施工现场，完成后续项目。虽为减少损失扩大，但仍存在过错，故应酌情减轻瑞祥西安分公司之违约赔偿责任。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第一百二十条，《中华人民共和国合同法》第十四条之规定，判决如下：一、原告与被告一签订的《施工合同》有效，依法予以解除；二、被告北京瑞祥佳艺建筑装饰有限公司西安分公司在本判决生效后三日内酌情赔偿原告损失49950元；三、如上述被告未能履行赔偿支付义务，由被告北京瑞祥佳艺建筑装修工程有限公司承担向原告支

韩鹏与瑞祥西安分公司签订的《施工合同》及《补充协议》系双方真实意思表示，其内容不违反法律规定，依法予以认定；合同及协议签订后，双方均应本着诚实信用原则切实遵守，履行各自的权利及义务。该《施工合同》在履行过程中，由于产生项目延期及项目增项，双方又签订了《补充协议》，但截止约定的最后完工日期，即2018年10月23日仍未全部竣工，瑞祥西安分公司属于违约，应承担相应的违约责任。瑞祥西安分公司虽称已按照约定向韩鹏交付了钥匙，但遭韩鹏否认，且其拒绝出庭，故对瑞祥西安分公司之辩称不予采信；综合案件事实，韩鹏在未通知瑞祥西安分公司情况下即强行进入施工现场，完成后续项目。虽为减少损失扩大，但仍存在过错，故应酌

陕西省西安市中级人民法院 民事判决书 （2019）陕01民终13256号 上诉人（原审被告）：北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司西安分公司。住所地：西安市高新区。 负责人：慕小燕，系该分公司总经理。 委托诉讼代理人：牛雁，陕西贺宝虎律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：韩鹏，男，1987年3月10日出生，汉族，住西安市临潼区。 原审被告：北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司……