建设工程施工合同纠纷 （2019）宁05民初1号

本案中，2013年4月16日，古城公司中标中卫市福润苑B区营业用房建设项目二标段工程。2013年4月25日，古城公司与韩某1签订《建筑工程施工承包协议》承建涉案工程，启源公司与古城公司签订《建设工程施工合同》是在2013年7月13日，韩某1签订合同的时间早于承包方与发包方签订合同的时间，韩某1作为无施工资质的自然人，其与古城公司签订的上述合同因违反法律强制性规定而属无效。但在2014年8月20日韩某1完成承包的涉案工程主体结构后，启源公司仅支付古城公司工程款3843500元，上述支付数额远远未达到启源公司与古城公司签订的合同约定的工程进度款支付标准，因此对启源公司要求古城公司与韩某1承担逾期竣工损失的诉讼请求不予支持。 本案在诉讼过程中经原告申请，本院按照鉴定程序依法委托有资质的机构对涉案工程总造价进行了鉴定，在鉴定过程中三方勘查完现场后原告便在韩某1已完成工程的基础上对未完工程进行了施工，故原告的行为已表明其不再继续履行双方签订的建设工程施工合同，建设工程施工合同也因原告的继续施工行为事实上已解除，况且涉案工程从签订合同至起诉之日已长达六年之久都未竣工，故对原告要求解除其与古城公司签

本案中，2013年4月16日，古城公司中标中卫市福润苑B区营业用房建设项目二标段工程。2013年4月25日，古城公司与韩某1签订《建筑工程施工承包协议》承建涉案工程，启源公司与古城公司签订《建设工程施工合同》是在2013年7月13日，韩某1签订合同的时间早于承包方与发包方签订合同的时间，韩某1作为无施工资质的自然人，其与古城公司签订的上述合同因违反法律强制性规定而属无效。但在2014年8月20日韩某1完成承包的涉案工程主体结构后，启源公司仅支付古城公司工程款3843500元，上述支付数额远远未达到启源公司与古城公司签订的合同约定的工程进度款支付标准，因此对启源公司要求古城公司与韩某1承担逾期竣

宁夏回族自治区中卫市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）宁05民初1号 原告：中卫市启源房地产开发有限公司。 法定代表人：薛某。 委托诉讼代理人：张某，大专文化，住宁夏回族自治区中卫市。代理权限为特别授权代理。 委托诉讼代理人：高某，宁夏鸣钟律师事务所律师。代理权限为特别授权代理。 被告：吴忠市古城建筑工程有限公司。 法定代表人：马某。 委托诉讼代理人：杨某，宁夏昊德律师事务所律师。代理……