建设工程设计合同纠纷 （2021）黔04民终78号

民事主体从事民事活动，行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。原、被告订立《建设工程设计合同》，不违反法律规定，依法成立，受法律保护，对双方当事人具有法律约束力，应当按照约定履行自己的义务。原告主张已履行合同义务，要求被告支付剩余合同价款1,375,000元及逾期后相应的同类贷款利息，支付可得利益损失350,000元，本院依法不予支持。理由如下：一、关于原告主张在收到被告关于项目设计费用结算事宜的函时才知道总体规划未通过的事实，根据合同第六条6.1.5、6.2.1、6.2.4的约定，原告应有工作人员在被告处参与相关工作，同时，根据合同第四条约定，总体规划通过后进行下一步设计及施工图交付，依次进行，按照双方合同约定，合同目的明确，合同所涉设计、施工图纸的交付为分阶段进行，即在总体规划通过后20天交付下一步设计及施工图，依次进行，而总体规划的通过与否并非原、被告可控，从合同第四条的约定已体现原、被告双方订立合同时已明知总体规划存在不能通过或较长时间才能通过的情形，而提交下一步设计与施工图是在总体规划通过后20日，不是提交总体规划后20日，作为专业建筑设计机构，应知总体规划通过是项目能否实施

民事主体从事民事活动，行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。原、被告订立《建设工程设计合同》，不违反法律规定，依法成立，受法律保护，对双方当事人具有法律约束力，应当按照约定履行自己的义务。原告主张已履行合同义务，要求被告支付剩余合同价款1,375,000元及逾期后相应的同类贷款利息，支付可得利益损失350,000元，本院依法不予支持。理由如下：一、关于原告主张在收到被告关于项目设计费用结算事宜的函时才知道总体规划未通过的事实，根据合同第六条6.1.5、6.2.1、6.2.4的约定，原告应有工作人员在被告处参与相关工作，同时，根据合同第四条约定，总体规划通过后进行下一步设计及施工图交付，依次进

贵州省安顺市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）黔04民终78号上诉人（原审原告）：上海骥集建筑规划设计有限公司。住所地：上海市闵行区元江路**第****。统一社会信用代码：9131011269298445X8。法定代表人：杜莉，系公司执行董事。委托诉讼代理人：李军，贵州蕴诚律师事务所律师。委托诉讼代理人：马爱军，系公司员工。被上诉人（原审被告）：贵州关岭冰雪旅游度假村发展有限公司。住所地：……