建设工程施工合同纠纷 （2020）川03民终781号

依法成立的合同，受法律保护。富顺一建司与万象农业公司签订的《建设工程施工合同补充合同》及《工程施工协议书》是双方真实意思表示，合法有效。双方应当按照约定全面履行自己的义务。本案的争议焦点为：案涉主体及附属工程款具体金额、万象农业公司是否应支付富顺一建司停工损失。 一、富顺一建司主张有关案涉主体工程价款的问题 2016年6月22日，廖长明作为万象农业公司法定代表人对汪明金审核出具的姚建（A2主体工程）结算清单签字确认审定金额为7651934.31元，但廖长明在此期间兼任富顺一建司法定代表人，构成关联交易，有违竞业规定，应当经万象农业公司的股东会决议，并加盖公司印章。因此，该结算视为“试结算”，且双方一直存在工程结算的价款争议，该主体工程价款的结算清单的证据效力极低，不能作为富顺一建司主张工程款债权的依据。因此，该结算清单的结算金额，一审法院不予认可。2017年5月20日，姚建委托颜学军对主体工程价款做终极决算，并于2018年11月23日在荣县留佳镇人民政府相关人员调解或协调下达成协议：荣县留佳镇小田村综合体A2地块主体工程款扣除工程水电费、税收费用后终极结算金额为6427000元，万象农

依法成立的合同，受法律保护。富顺一建司与万象农业公司签订的《建设工程施工合同补充合同》及《工程施工协议书》是双方真实意思表示，合法有效。双方应当按照约定全面履行自己的义务。本案的争议焦点为：案涉主体及附属工程款具体金额、万象农业公司是否应支付富顺一建司停工损失。 一、富顺一建司主张有关案涉主体工程价款的问题 2016年6月22日，廖长明作为万象农业公司法定代表人对汪明金审核出具的姚建（A2主体工程）结算清单签字确认审定金额为7651934.31元，但廖长明在此期间兼任富顺一建司法定代表人，构成关联交易，有违竞业规定，应当经万象农业公司的股东会决议，并加盖公司印章。因此，该结算视为“试结算”，且

四川省自贡市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川03民终781号 上诉人（原审被告）：自贡市万象农业开发有限公司，住所地四川省荣县留佳镇小田村八组。 法定代表人：廖长明，执行董事兼总经理（现羁押于荣县看守所）。 委托诉讼代理人：胡秀丽，女，该公司工作人员。 委托诉讼代理人：罗安平，四川仁厚律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：四川省富顺县第一建筑工程公司，住所地富顺县富世镇新街48号……