承揽合同纠纷 （2018）宁05民终507号
裁判要旨
三能公司与天元公司签订的《汽车入场煤采制样机装置系统承包合同》和《补充协议》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，依法应予以保护。三能公司按照合同和补充协议的约定履行了合同义务，天元公司没有按照合同约定向三能公司支付合同价款，属违约行为，应承担相应的民事责任。故对三能公司要求天元公司支付合同价款820500元的诉讼请求依法予以支持。三能公司向天元公司提供150万元增值税发票后，对变更增加的31.5万元合同价款没有向天元公司提供增值税专用发票，亦存在违约行为，故对三能公司要求天元公司承担逾期付款利息的诉讼请求，不予支持。合同约定质保期为自该工程验收合格交付使用之日起12个月，双方分别于2015年12月15日、2016年12月31日进行了工程竣工验收和设备安装验收，2018年3月29日，天元公司发函要求三能公司进行质保期满后的最终质保验收时，已经超过了质保期，故天元公司关于三能公司请求付款条件不成就，未到付款条件，三能公司交付的工程存在质量问题，不同意支付工程款的辩解意见不能成立，不予采信。天元公司关于三能公司向其提供合同总价1815000元的税率为17
摘要
宁夏天元建材有限公司与青岛三能电力设备有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
宁夏回族自治区中卫市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）宁05民终507号上诉人（原审被告）：宁夏天元建材有限公司。住所地：宁夏回族自治区中宁县宁新工业园区。法定代表人：杨静宁，该公司总经理。委托代理人杨光，系该公司法务部专员。代理权限为特别授权。被上诉人（原审原告）：青岛三能电力设备有限公司。住所地：山东省青岛市崂山区株洲路***号。法定代表人：刘海波，该公司总经理。委托诉讼代理人：何建忠……