承揽合同纠纷 （2018）湘07民终1415号
裁判要旨
本案系承揽合同纠纷，《储油罐制作安装合同》以及《付款协议》是双方真实意思的表示，未违反法律法规的强制性规定，真实、合法、有效。双方均应遵循诚实信用的原则全面履行合同。一、关于宏旺公司要求鸿德石化履行合同义务提供合同全部金额17%的增值税专用发票的诉求。《付款协议》中约定“湖南宏旺环保科技有限公司见合同全额发票后付款，湖北鸿德石化设备有限公司确认款到账后交付发票”，因宏旺公司没有付清工程款，鸿德石化才拒绝交付发票，故对宏旺公司要求提供合同全部金额17%的增值税专用发票的诉求，不予支持；二、关于宏旺公司提出鸿德石化工程延期交付应承担违约金和工程存在质量问题应扣除质量保证金的诉讼请求是否成立？《储油罐制作安装合同》中，双方对工期、阶段付款时间和延期交付违约责任等方面进行了约定，从工程时间来计算鸿德石化存在工程延期交付的行为，但从宏旺公司提供的向鸿德石化支付部分工程款的转账凭证显示，宏旺公司从工程开始就存在没有按《储油罐制作安装合同》约定分阶段及时支付工程款，因阶段性工程款支付不及时导致工程延期，且《付款协议》中，宏旺公司也没有就工程延期交付而提出异议，故对此诉请，不予支持；关于质量问题的争议
摘要
湖南宏旺环保科技有限公司与湖北鸿德石化设备有限公司承揽合同纠纷一案二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
湖南省常德市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)湘07民终1415号上诉人(原审原告)：湖南宏旺环保科技有限公司，住所地湖南省常德经济技术开发区。法定代表人：刘震,该公司董事长。委托诉讼代理人：王勇，湖南金州(常德)律师事务所执业律师。被上诉人(原审被告)：湖北鸿德石化设备有限公司，住所地湖北省武穴市。法定代表人：钟桂荣，该公司董事长。委托诉讼代理人：方庆国，该公司总经理。委托诉讼代理人：廖……