承揽合同纠纷 （2018）湘07民终1416号
裁判要旨
本案系承揽合同纠纷，《储油罐制作安装合同》以及《付款协议》是双方真实意思的表示，未违反法律法规的强制性规定，真实、合法、有效。双方均应遵循诚实信用的原则全面履行合同义务。本案争议焦点有三个：1、宏旺公司提出鸿德石化工程延期交付应承担违约金和工程存在质量问题应扣除质量保证金的抗辩是否成立？2、关于宏旺公司没有按《付款协议》约定的时间付款，鸿德石化请求支付逾期付款利息是否应该得到支持？3、金额的如何确定？关于争议焦点一：《储油罐制作安装合同》中，双方对工期、阶段付款时间和延期交付违约责任等方面进行了约定，从工程时间来计算鸿德石化存在工程延期交付的行为，但从宏旺公司提供的支付部分工程款的转账凭证显示，宏旺公司从工程开始就没有按《储油罐制作安装合同》约定分阶段及时支付工程款，因阶段性工程款支付不及时导致工程延期，且在2016年1月29日双方经协商确定达成《付款协议》中宏旺公司也没有就工程延期交付而提出异议，故对此抗辩,不予支持。关于质量问题的争议，双方在2014年底和2015年期间就质量问题进行了多次协商处理，但在2016年1月29日双方经协商确定达成《付款协议》〉中，宏旺公司没有就工程质量问
摘要
湖北鸿德石化设备有限公司与湖南宏旺环保科技有限公司承揽合同纠纷一案二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
湖南省常德市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)湘07民终1416号上诉人(原审原告)：湖北鸿德石化设备有限公司，住所地湖北省武穴市。法定代表人：钟桂荣,该公司董事长。委托诉讼代理人：方庆国，该公司总经理。委托诉讼代理人：廖华金，湖北文信律师事务所执业律师。上诉人(原审被告)：湖南宏旺环保科技有限公司，住所地湖南省常德经济技术开发区。法定代表人：刘震,该公司董事长。委托诉讼代理人：王勇，湖南……