承揽合同纠纷 （2018）晋07民终480号
裁判要旨
当事人对建设工程的计价标准或计价方式有约定的按照约定结算工程款。当事人对付款时间没有约定或约定不明确的竣工验收日为付款日，建设工程已实际交付使用的交付之日为付款日。建设工程不符合合同约定，发包人请求减少支付工程价款的应予支持。宏昌公司、德力公司双方签订的《金玉华府商住楼塑钢窗工程安装施工合同》系双方真实意思的表示，系有效合同，关于工程款双方在合同中对工程内容及单价作了约定，在决算时就应依约定进行结算，宏昌公司根据双方的工程量报告和合同单价计算出的工程款总价2004594.8元，该院予以确认。关于工程款结算时间，双方在合同中也有约定，但对于竣工验收日期双方存在争议，难以确认具体日期，但该工程在2011年12月已向业主交房,该房已实际交付使用，剩余工程款德力公司也应在实际使用之日开始给付。关于德力公司主张的逾期违约金、质量违约金、返工费用，德力公司已另行起诉,且也已做出相应判决，不在本案审理范围。但宏昌公司将楼梯间、地下室、电机房窗户将双层玻璃改成单层玻璃。双层玻璃与单层玻璃的差价应在工程总价款中减除。德力公司主张有203樘窗户改成单层玻璃面积是476㎡。宏昌公司提供的数据是实际加工116
摘要
晋中市德力房地产开发有限公司、晋中市宏昌建筑装饰有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
山西省晋中市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）晋07民终480号上诉人（原审被告）:晋中市德力房地产开发有限公司，地址晋中市迎宾西街130号。法定代表人:温效威，该公司董事长。委托诉讼代理人：王连成，男，1956年8月14日生，汉族，住寿阳县，该公司员工。委托诉讼代理人：樊杏华，山西杜聿律师事务所律师。被上诉人（原审原告）:晋中市宏昌建筑装饰有限公司，地址晋中市榆次区东外环。法定代表人：张……