建设工程施工合同纠纷 （2018）冀10民终1600号

依法成立的合同对当事人具有法律约束力，双方均应按照合同约定履行。本案中，原、被告协商签订《建设工程施工合同》，符合双方真实意思表示，双方应严格按照合同约定履行义务，享受权利。房山法院生效判决确认瑞城公司已施工总工程款数额为26581845元(玻璃材料款按5581699元扣除)，结合丽贝亚公司、澳美基业公司及信义公司补充协议中对于工程结算价的约定，一审法院确认原、被告工程款总额为25182345元（玻璃材料款按6981199元扣除）。涉案工程竣工至今已四年之久，原告作为约定施工人已向实际施工人垫付了大部分工程款，其要求被告澳美基业公司支付工程款的主张一审法院予以支持，考虑双方未对工程价款进行结算，且该工程尚存在部分质量问题，故一审法院依双方约定确认被告付款比例为90%，计9764110.5元（25182345元×90%-1290万元），对原告要求被告一并支付10%质量保证金的主张一审法院不予支持。原告丽贝亚公司与被告签订施工合同后，将涉案工程整体非法转包给瑞城公司，对于最终工程施工造成的质量问题，原告负有重大过错责任，故对其要求被告支付逾期利息及鉴定费的主张一审法院不予支持。对于被告提出

北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司、廊坊澳美基业房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

河北省廊坊市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）冀10民终1600号上诉人（原审原告）：北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司，住所地北京市石景山区八角东街25号院1号楼。法定代表人：高建林，该公司董事长。委托诉讼代理人：卫占英，北京市嘉铭律师事务所律师。委托诉讼代理人：贾俊峰，男，1963年10月1日出生，汉族，住北京市西城区，该公司员工。被上诉人（原审被告）：廊坊澳美基业房地产开发有限公司，住所……