建设工程施工合同纠纷 （2016）冀02民初314号
裁判要旨
由本院作出的（2015）唐民初字第93号民事判决以及河北省高级人民法院作出的（2016）冀民终359号民事判决均对双方当事人所签合同的效力进行了认定，且上述判决已经发生法律效力，本院予以采纳。因澳润公司要求停工后，东天公司已于2014年8月24日撤场，且亦未支付剩余工程款，符合《河北省建设工程施工合同》中合同通用条款第70.4条关于解除合同的约定。综上，本院对于东天公司请求解除合同的诉讼请求予以支持。 一、关于东天公司主张的工程款及利息、损失、人工费配合费等相关问题。 因本案争议的工程款系东天公司施工后双方未确认的工程量。本院经双方当事人同意依法委托鉴定机构出具了鉴定意见，足以认定欠付工程款及损失的相关情况，应予采纳。对于双方当事人在《建设工程施工合同》约定的质量保证金问题，因其签订的上述合同已经解除，且涉案工程已经交付给澳润公司，该公司亦未对工程质量问题提出异议，故合同中约定的质保金不应再予扣除，应当一并返还。综上，澳润公司应当向东天公司支付工程款12690447.06元、返还质量保证金5835261.48元，并赔偿利润损失2268042.76元。对于欠付工程款的利息问题，因东天公司
摘要
天津市东天建筑工程有限公司与唐山澳润置业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河北省唐山市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2016）冀02民初314号 原告：天津市东天建筑工程有限公司，住所地：天津市宝坻区方家庄镇杨家口村西。 法定代表人：门占柱，该公司董事长。 委托诉讼代理人：李国安，河北鸿翔律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张泽森，天津善川律师事务所。 被告：唐山澳润置业有限公司，住所地：河北省迁安市南四环西路。 法定代表人：郭艳英，该公司经理。 委托诉讼代理人：王……