建设工程合同纠纷 （2016）辽01民终4347号

依法成立的合同受法律保护。原告与被告姜威达成口头协议，由姜威对辽宁大学会所进行装修，工程总价80万元。上述约定合法有效，对于双方均具有约束力，协议履行过程中，姜威中途撤场，双方现均认可协议已解除，但对解除合同的原因及各方违约事实有争议。原告主张退还多支付的工程款并提交辽宁中大工程造价咨询事务所有限公司《建筑安装工程结算书》证明，姜威对此证据不予认可，因该结算书系原告单方委托，，被告在庭审中对于结算书中记载的工程量及取费标准均有异议，故本院不予采信。又因原、被告未签订书面合同，现原告亦未提供证据证明原、被告双方对于涉案工程的工期存在约定以及约定的期限，在此情况下，原告作为发包人在未有证据证明承包人即被告姜威存在在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的情形下要求被告停工并撤场，而且对于被告姜威已经施工的工程量未进行确认即再行将涉案工程的后续部分发包给他人并已施工完毕，导致对于被告姜威完工的工程量无法确定，即原告在无法定解除合同的情形下解除了与被告姜威之间的建设工程施工合同，并因其自身行为导致被告姜威已完工工程量无法确认，故其要求被告返还已支付的工程款没有事实和法律依

依法成立的合同受法律保护。原告与被告姜威达成口头协议，由姜威对辽宁大学会所进行装修，工程总价80万元。上述约定合法有效，对于双方均具有约束力，协议履行过程中，姜威中途撤场，双方现均认可协议已解除，但对解除合同的原因及各方违约事实有争议。原告主张退还多支付的工程款并提交辽宁中大工程造价咨询事务所有限公司《建筑安装工程结算书》证明，姜威对此证据不予认可，因该结算书系原告单方委托，，被告在庭审中对于结算书中记载的工程量及取费标准均有异议，故本院不予采信。又因原、被告未签订书面合同，现原告亦未提供证据证明原、被告双方对于涉案工程的工期存在约定以及约定的期限，在此情况下，原告作为发包人在未有证据证明承包

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书[2016]辽01民终4347号上诉人（原审原告、原审反诉被告）：张晓炎，男，1967年10月28日出生，住址：沈阳市大东区。委托代理人：于南南，系辽宁齐泰律师事务所律师。委托代理人：万强，系辽宁齐泰律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：沈阳欧都皇星建筑装饰有限公司，住所地：沈阳市大东区小东路241号505室。法定代表人：王心，系该公司总经理。委托代理人:……