装饰装修合同纠纷 (2018)甘0924民初4号

案号
(2018)甘0924民初4号
法院
阿克塞哈萨克族自治县人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
阿克塞哈萨克族自治县
裁判日期
2019-10-25

裁判要旨

原告张某提交的第1、3、4、5、10、11项证据,被告对其真实性无异议,本院依法予以采信;证据2证人李某在开庭中予以确认,可以确定开工日期为2017年9月17日;证据6、7反映瓷砖破裂、未安装的房屋门窗破损,结合质量鉴定报告,应予确定该事实;证据8、9的事实客观存在,结合质量鉴定意见,可以确认为被告施工中造成;证据12中的鉴定机构所作的司法鉴定意见程序合法,鉴定单位具备专业资质,该鉴定意见书具备合法性原则,应予采信。 被告所提交的证据第1、2、3、4、5项原告无异议,本院予以采信。 本院经审理认定事实如下:2017年6月3日,原告张某(甲方)与被告圣典装饰工程有限公司(乙方)签订了房屋装修合同。 合同约定甲方将阿克塞县红柳湾镇民族新村团结乡21号的二层别墅一栋交由乙方装修;乙方包工包料;工期自2017年6月开工,工期70天;装修总造价170000元,于装修合同签订后开工前支付100000元,工期进度过半支付50000元,竣工验收结束当天支付20000元;乙方采购的材料应为符合设计要求的合格产品,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。 如已使用,对工程造成的损失由乙方负责;由于乙

摘要

张某与圣典装饰有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

甘肃省阿克塞哈萨克族自治县人民法院 民 事 判 决 书 (2018)甘0924民初4号 原告:张某,住阿克塞县。 委托诉讼代理人:尚某,酒泉红柳律师事务所律师。 被告:圣典装饰有限公司。 法定代表人:王某。 委托诉讼代理人:支某,甘肃得舍律师事务所律师。 委托诉讼代理人:向某,甘肃玉关律师事务所律师。 原告张某与被告圣典装饰有限公司装饰装修合同纠纷一案,本院于2018年1月10日立案后……