装饰装修合同纠纷 （2019）冀0209民初3114号
裁判要旨
原告认可被告提交工程延期单上的签字系原告所签，虽主张签字时延期原因处为空白，但并未提供相应证据佐证，故本院对该证据予以认可。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年4月18日，甲方方芳与乙方北京御峰轩装饰有限公司唐山分公司签订《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》（合同编号：20180414）一份，约定乙方承包甲方位于唐山市曹妃甸区华理家园小区19-1-502室房屋装饰装修工程。 工程期限为60日，开工日期为2018年5月14日，竣工日期为2018年7月16日；本合同工程造价为60682元。 第八条工期延误约定：8.1对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应当顺延：（3）甲方同意工期延期的其他情况；第十一条工程款支付方式约定：开工三日前第一次支付工程款48600元，工程进度过半第二次支付工程款10950元，竣工验收合格第三次支付工程款1132元。 第十二条违约责任约定：12.4由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付甲方本合同工程造价金额2‰的违约金。 12.5由于乙方责任导致工程质量和室内空气质量不合格，乙方按照下列约定进行返工修理、综合治理和赔
摘要
方芳与北京御峰轩装饰有限公司唐山分公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河北省唐山市曹妃甸区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0209民初3114号 原告：方芳，女，1982年6月4日生，汉族，住址唐山市曹妃甸区。 被告：北京御峰轩装饰有限公司唐山分公司，住所地唐山市路北区景泰翰林309楼2号。 负责人：赵兴红，该公司经理。 委托诉讼代理人：连军，该公司员工。 原告方芳与被告北京御峰轩装饰有限公司唐山分公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月……