装饰装修合同纠纷 (2019)辽0902民初2585号
裁判要旨
原、被告签订的《装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示,合同双方应依照合同约定全面履行各自权利义务。 《装饰装修工程施工合同》第3.4条约定,因甲方原因不具有开工条件,甲方不按时提供材料,或甲方不及时组织验收及确认,增加变更工程项目及未按照合同约定支付工程款及其他甲方原因等,造成工期延误的,工期相应顺延。 合同中4.6条工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知之日起3日内组织验收,并办理验收移交手续,如甲方在上述时间内不组织验收或验收后即不确认又不提出书面异议的,超过三天则视为甲方验收合格。 乙方可自行离场,并解除乙方按照合同约定应当承担的保护义务。 本院(2019)辽0902民初748号民事判决,已经确认原、被告在履行合同时,装修工程有增项内容,所以,完工日期理应相应顺延,至于具体的完工日期,双方存有争议。 本院认为,原告一直未对被告完成的工程组织验收及确认,2018年11月10日,被告离开施工现场,装修房屋由原告管理,按照双方合同约定,应视为装修工程验收合格。 所以,对于原告要求按照合同约定的交工日2018年7月11日计算延期交工违约金23200元,因证据不足,
摘要
武筠曜与阜新市细河区奕云装饰装潢工作室装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
阜新市海州区人民法院民 事 判 决 书(2019)辽0902民初2585号原告:武筠曜,男,1988年1月24日生,汉族,现住阜新市细河区。 委托代理人:孙宝义,系辽宁群越律师事务所律师。 被告:阜新市细河区奕云装饰装潢工作室,住所地阜新市细河区人民大街北段46—8网点,社会统一信用代码210901600114381。 经营者:白春阳,男,1991年5月14日生,汉族,现住阜新市细河区。 原告武筠……