装饰装修合同纠纷 （2018）黔01民终1268号
裁判要旨
原、被告双方签订《贵阳市家庭装饰装修工程施工合同》为双方真实意思表示，合法有效，受法律保护，双方也应积极遵守和履行。被告于2016年9月19日进场施工，分段工程验收单均有原告签字确认合格，且原告已按合同约定支付95%的工程款。对于被告提出的工程已于2017年1月1日验收合格，应为真实可信。对于原告提出在被告提供的分段工程验收合格单上签字“合格”予以验收是出于同情的主张，因无证据以佐证，结合原告付款的事实，故一审法院对原告的该项主张不予支持。装修既已完工，合同可自行解除，故一审法院对原告请求解除合同的主张不予支持。关于原告主张被告立即返还合同金额50%的装修款55210元的请求，因原告无证据证明其主张，故一审法院对原告该项主张不予支持。关于原告主张被告延误工期10个月应支付违约金66000元一节，按照合同约定“有效工期100天”及“工程施工遇公休日、节假日，工期顺延”，该“工期顺延”是指中途遇到节假日和每周公休日都顺延还是最后遇到此类情况的日期顺延？这不得而知！被告在提供格式合同时约定不明，应承担一定责任。按“工期100天”并有利于原告一方计算，被告于2016年9月19日进场施工，完工期
摘要
杨晓林、成都丰立装饰工程有限公司贵州分公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
贵州省贵阳市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)黔01民终1268号上诉人（原审原告）：杨晓林，女，汉族，1959年1月13日出生，住贵州省贵阳南明区。委托诉讼代理人：肖跃，贵州筑垣律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：成都丰立装饰工程有限公司贵州分公司，住所地贵州省贵阳市云岩区枣山路威清路口雄骏国际大厦5、6楼。法定代表人：何在平，系该公司总经理。委托诉讼代理人：蒋文炼，贵州丰语畅律师事务……