装饰装修合同纠纷 （2018）浙01民终4679号
裁判要旨
爱拼机公司与兰朝公司之间的装饰装修合同合法、有效，应受法律保护。双方在合同中明确约定施工工期为30天，具体施工时间以进场为准开始计算，期间如果爱拼机公司提出增、减项而造成的重大装修变更而影响进度或爱拼机公司未按合同规定支付预付款、工程款而影响下一道工序施工的，经爱拼机公司确认，工期则相应顺延。本案中，虽然双方对具体施工时间的界定在合同中没有明确约定，仅约定具体施工时间以进场为准开始计算，但在未获得装修备案证的情况下，仍可以通过补办手续使得施工行为合法，而实际施工日期应以双方确认的进场时间为准。根据双方的微信聊天记录，可知双方认可兰朝公司于2017年7月17日开始进场敲墙，故确认涉案工程自2017年7月17日开始计算。兰朝公司在施工过程中，爱拼机公司增加了安装空调项目，加长了原设计的前台背后部分，并要求兰朝公司对进门的黑色管道区域进行吊顶等项目，则根据约定工期应相应顺延。此外，按合同约定，爱拼机公司应在兰朝公司的油漆施工在2017年7月26日进场之前支付进度款，但爱拼机公司直至2017年8月4日才支付给兰朝公司该笔进度款，其逾期支付进度款的行为对兰朝公司开展下一道工序造成影响，也属双方约
摘要
杭州爱拼机网络科技有限公司、杭州兰朝装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2018)浙01民终4679号 上诉人（原审原告、反诉被告）：杭州爱拼机网络科技有限公司。住所地：杭州市滨江区浦沿街道诚业路**现代印象广场******。 法定代表人：谭策。 委托诉讼代理人：陈焕柱，浙江君策律师事务所律师。 被上诉人（原审被告、反诉原告）：杭州兰朝装饰设计工程有限公司。住所地：杭。住所地：杭州市江干区钱潮路****用代码：91330……