装饰装修合同纠纷 （2018）宁01民终605号
裁判要旨
解除函有效，属于认定事实错误。判令上诉人承担涉诉工程维多利亚灰石材工程及材料价款以及相应比例的冬季施工措施费，判决显失公平。2.对于工程逾期的问题。涉诉工程约定工期为58天，计划竣工时间为2017年1月28日，石材进场施工时间为2016年12月23日，被上诉人口头要求上诉人停工整改的时间为2017年1月16日，当时，距竣工时间尚有12天，距石材进场施工时间已经过了25天（约占合同约定总工期的50%），整体装修工程已经进入了收尾工作。被上诉人在距计划竣工时间尚有12天且整体工程已临近完工的情况下，单方面推翻了此前已经认可的装饰效果以及相应的工作安排，要求上诉人拆除已经基本全部施工完毕的石材，并按照其要求进行所谓的停工整改，其主张缺乏正当性及合理性。被上诉人错误下达停工指令并拒绝上诉人复工的行为，才是工程未能在计划时间竣工的唯一原因，一审法院对此明显认定有误，判令上诉人向被上诉人支付延误工期损失99000元缺乏证据支撑。3.关于10万元拆除及保管石材费用。被上诉人暴力拆除石材本身即缺乏合同和事实依据，拆除的石材实际存放于其涉诉工程现场闲置的地下室中，且没有安排人员看管，并未产生所谓的保管费
摘要
宁夏凯田装饰设计工程有限公司与宁夏世和房地产开发有限责任公司银川分公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
宁夏回族自治区银川市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）宁01民终605号上诉人（原审被告，反诉原告）：宁夏凯田装饰设计工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市金凤区。法定代表人：陈柳萍，该公司总经理。委托诉讼代理人：吴小娟、祁爱玲，北京市中银（银川）律师事务所律师。被上诉人（原审原告，反诉被告）：宁夏世和房地产开发有限责任公司银川分公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区。负责人：高怀玺，该……