装饰装修合同纠纷 (2018)鄂01民终6399号
裁判要旨
卓瑞至尚公司与天逸财金公司在签订《装修合同》之前已明确知晓物业公司关于工作日只能夜间施工的规定,卓瑞至尚公司未在合同约定的竣工日完成装修工程,且其在未完成装修工程60%的情况下主动停工,应承担违约责任,属于事实认定错误。2016年11月,卓瑞至尚公司与天逸财金公司就《装修合同》内容达成一致,并签订《装修合同》;后卓瑞至尚公司与天逸财金公司于2016年11月25日到武汉嘉宏运物业发展有限公司(以下简称物业公司)处签署《浙商国际大厦二次装修没注意事项确认书》(以下简称《确认书》)。原审法院认为双方先签署《确认书》后签订《装修合同》是不符合逻辑的。根据物业公司制定的《浙商国际大厦二次装修手册》(以下简称《装修手册》)中关于施工时间“静音作业时间8:00-18:00(在此时间施工不得发出任何形式噪音,不得从事带有挥发气味的喷涂、油漆等作业);噪音工作时间:周一至周五晚上19:00-次日7:00以及周六、周日”的规定,卓瑞至尚公司制定工期计划,并按照合同的约定于2016年12月3日进场施工,但遭到物业公司的阻止,被告知不允许白天施工,因此卓瑞至尚公司与天逸财金公司就物业协调、工期顺延等事项通过邮
摘要
湖北卓瑞至尚环境工程有限公司、天逸财金科技服务(武汉)有限公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文(节选)
湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)鄂01民终6399号上诉人(原审被告):湖北卓瑞至尚环境工程有限公司,住所地湖北省武汉市东湖新技术开发区科技工业园高科大厦18层A1812号。法定代表人:许云兰,该公司董事长。委托诉讼代理人:饶磊,该公司员工。委托诉讼代理人:牟双双,该公司员工。被上诉人(原审原告):天逸财金科技服务(武汉)有限公司,住所地湖北省武汉市东湖开发区关山大道111号……