装饰装修合同纠纷 （2018）苏03民终3500号
裁判要旨
涉案家庭居室装饰装修施工合同系赵嵘与卓创公司真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人应按照合同约定全面履责。合同中明确约定工期自2017年11月28日开工至2017年12月30日竣工，后经双方协商一致同意整体工程于2018年1月7日前结束。但卓创公司未按照约定时间竣工，卓创公司抗辩未竣工的原因在于赵嵘在实际施工中增加了工程量导致工程延期，但卓创公司并未提交相关证据予以佐证，应承担举证不能的不利后果，故赵嵘有权要求卓创公司支付工程延期违约金。关于违约金的数额如何认定的问题，赵嵘主张按照延期表约定的“超出1天按伍佰元一天赔付”标准计算违约金，相比较涉案合同中违约责任部分的约定，该违约金计算标准过高，且赵嵘并未提交因卓创公司延期竣工造成的具体损失证据，考虑到赵嵘装修涉案门面用于经营餐饮生意，卓创公司延期竣工造成赵嵘延迟开业，该院酌定按照200元每天的标准计算违约金，违约金的起算时间应为2018年1月8日，计算至赵嵘主张的2018年2月6日，共计30天，违约金共计6000元。综上，一审法院判决：一、徐州卓创装饰工程有限公司于判决生效之日起十日内给付赵嵘工程延期违
摘要
徐州卓创装饰工程有限公司与赵嵘装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
江苏省徐州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）苏03民终3500号上诉人（原审被告）：徐州卓创装饰工程有限公司，住所地在徐州市云龙区三环东路瑞龙东方商贸城E#-1-111号。法定代表人：张明明，该公司经理。委托诉讼代理人：杨传亮，男，该公司员工。被上诉人（原审原告）：赵嵘，男，1987年11月3日生，汉族，住徐州市云龙区。上诉人徐州卓创装饰工程有限公司（以下简称卓创公司）因与被上诉人赵嵘装……