装饰装修合同纠纷 （2018）鄂01民终4094号
裁判要旨
袁峰与装饰公司签订的住宅装修施工合同系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的规定，合法有效，双方均应按照合同约定全面履行合同。在双方履行合同过程中，因装饰公司的原因导致未能按约定期限和质量完成装修工程，应承担违约责任，袁峰作为守约方依法有权解除合同并具有法律效力，同时袁峰可要求装饰公司承担违约责任和赔偿损失。对陈晨的诉请，因签订合同的主体为袁峰与装饰公司，根据合同的相对性，陈晨在合同法律关系中不具有权利义务关系，故对陈晨的诉请不予支持。对于袁峰诉请要求装饰公司赔付工程延期违约金、装饰公司反诉要求袁峰支付尾款1677元及逾期支付尾款的违约金，根据双方合同第八条第2点的约定，“因乙方的责任不能按期完工的，工期不顺延。因乙方责任致使工期延误造成的相关后果，由乙方向甲方进行赔付，赔付金额按逾期日数计算；每日赔付标准为“工程管理费×1%”。”本案中，因装饰公司未充分举证证实其已按期完成装修工程，且涉案工程存在相应的质量问题，其构成违约，对袁峰的上述诉请予以支持，装饰公司应按约定赔付违约金，计算日期从合同约定的竣工日期（2015年12月30日）的次日即2015年12月31日起至主张权利的
摘要
武汉玖铂万瑞装饰有限公司、陈晨装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鄂01民终4094号上诉人（原审被告、反诉原告）：武汉玖铂万瑞装饰有限公司，住所地湖北省武汉市洪山区卓刀泉路凯乐桂园S-1-A-1506号。法定代表人：邵粉霞。委托诉讼代理人：南阳，该公司员工。被上诉人（原审原告、反诉被告）：袁峰，男，1985年2月21日出生，汉族，住湖北省武汉市，原审原告、反诉被告：陈晨，女，1986年4月11日出生，汉族，……